- 目錄
-
第1篇承包學校宿舍樓裝修合同書 第2篇承包學校宿舍樓裝修合同 第3篇員工宿舍樓裝修工程承包合同書 第4篇公司員工宿舍樓裝修工程承包合同 第5篇公司員工宿舍樓裝修工程合同書 第6篇公司員工宿舍樓裝修工程承包合同書 第7篇承包員工宿舍樓裝修合同書 第8篇學校宿舍樓裝修施工合同 第9篇學校宿舍樓裝修施工合同書 第10篇公司宿舍裝修合同 第11篇學校宿舍樓裝修承包合同書 第12篇承包員工宿舍樓裝修工程合同 第13篇承包員工宿舍樓裝修工程合同書
第1篇 承包學校宿舍樓裝修合同書
發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章之規(guī)定，結合裝飾的特點，本照甲乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎上，乙方承包甲方發(fā)包的裝飾工程的有關事宜，達成如下協(xié)議，以共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程名稱:
2、建設單位：
3、承包范圍：
4、合同工期：合同工期總日歷天數(shù)5月25日完成。
5、工程總造價為：
第二條：開工前甲方工作
1、提供用電、用水方便，提供施工材料堆放及人員住宿的場地，并保證乙方在施工現(xiàn)場周邊的一切事宜，以確保工程順利進行。
2、按合同約定支付工程款。
第三條：乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行有關工程的安全操作規(guī)范，施工規(guī)范及質量標準，按期、按質、按量完成工程。
2、嚴格執(zhí)行本市室內裝飾行業(yè)和有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
3、作好半成品及成品工程的維護。
第四條：款項的撥付及結算方法
1、甲乙雙方合同簽訂后三日內，付備料款40%，計人民幣萬貳仟元整(￥1120__.00)。
2、一樓大廳完工后，付工程款的30%，計人民幣(￥84000.00)。
3、本工程竣工后一周內由甲方單位組織進行驗收，驗收完畢合格后甲方支付合同總造價的27%，計人民幣柒萬伍仟陸佰元整(￥75600.00)。在未驗收之前若本工程被建設單位使用，則視為本工程驗收合格。
4、剩余總造價的作為質保金，8400.00)，質保期為一年;質保期到期后一周內一次性付清質保金。
第五條：質量要求
1、工藝標準雙方同意按照室內裝飾協(xié)會制定的《裝飾工程質量規(guī)范》。
2、施工過程中如有特殊質量要求，雙方應達成一致意見，簽定補充合同。
3、質量保修期自工程驗收合格后起為一年。在保修期內保修費用由責任方承擔。
第六條：工程變更工程項目及工藝需變更，如有工程項目增減及材料價格的上調經雙方必須協(xié)商一致，并由甲方在相關圖紙上簽字認可，同時調整相關費用。
第七條：工程工期
1、因甲方未按合同條款或資金不到位而影響工期的，工期順延，
2、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工，而影響工期的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在的問題，返工費由乙方承擔，工期不順延。
3、因工程變更或甲方原因造成的停水、停電及其他不可抗拒的因素而影響施工的，工期順延。
第八條：如合同在施工中發(fā)生變更，須經甲乙雙方共同協(xié)商另擬補充變更協(xié)議，補充協(xié)議及甲乙雙方認可的圖紙具有與本合同相同的法律效力。
第九條：違約責任合同簽字蓋章后，如單方終止合同，由終止方向對方賠償由此而造成的全部經濟損失，并按規(guī)定罰違約金為工程總價的5%;如發(fā)生合同糾紛，在原告方所在地法院進行仲裁。
第十條：本合同一式四份，甲、乙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字之日起合同生效;竣工驗收結算完工后合同失效。
其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_____________
第2篇 承包學校宿舍樓裝修合同
2023承包學校宿舍樓裝修發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章之規(guī)定，結合裝飾的特點，本照甲乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎上，乙方承包甲方發(fā)包的裝飾工程的有關事宜，達成如下協(xié)議，以共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程名稱:
2、建設單位：
3、承包范圍：
4、合同工期：合同工期總日歷天數(shù)5月25日完成。
5、工程總造價為：
第二條：開工前甲方工作
1、提供用電、用水方便，提供施工材料堆放及人員住宿的場地，并保證乙方在施工現(xiàn)場周邊的一切事宜，以確保工程順利進行。
2、按合同約定支付工程款。
第三條：乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行有關工程的安全操作規(guī)范，施工規(guī)范及質量標準，按期、按質、按量完成工程。
2、嚴格執(zhí)行本市室內裝飾行業(yè)和有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
3、作好半成品及成品工程的維護。
第四條：款項的撥付及結算方法
1、甲乙雙方合同簽訂后三日內，付備料款40%，計人民幣萬貳仟元整(￥1120__.00)。
2、一樓大廳完工后，付工程款的30%，計人民幣(￥84000.00)。
3、本工程竣工后一周內由甲方單位組織進行驗收，驗收完畢合格后甲方支付合同總造價的27%，計人民幣柒萬伍仟陸佰元整(￥75600.00)。在未驗收之前若本工程被建設單位使用，則視為本工程驗收合格。
4、剩余總造價的作為質保金，8400.00)，質保期為一年;質保期到期后一周內一次性付清質保金。
第五條：質量要求
1、工藝標準雙方同意按照室內裝飾協(xié)會制定的《裝飾工程質量規(guī)范》。
2、施工過程中如有特殊質量要求，雙方應達成一致意見，簽定補充合同。
3、質量保修期自工程驗收合格后起為一年。在保修期內保修費用由責任方承擔。
第六條：工程變更工程項目及工藝需變更，如有工程項目增減及材料價格的上調經雙方必須協(xié)商一致，并由甲方在相關圖紙上簽字認可，同時調整相關費用。
第七條：工程工期
1、因甲方未按合同條款或資金不到位而影響工期的，工期順延，
2、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工，而影響工期的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在的問題，返工費由乙方承擔，工期不順延。
3、因工程變更或甲方原因造成的停水、停電及其他不可抗拒的因素而影響施工的，工期順延。
第八條：如合同在施工中發(fā)生變更，須經甲乙雙方共同協(xié)商另擬補充變更協(xié)議，補充協(xié)議及甲乙雙方認可的圖紙具有與本合同相同的法律效力。
第九條：違約責任合同簽字蓋章后，如單方終止合同，由終止方向對方賠償由此而造成的全部經濟損失，并按規(guī)定罰違約金為工程總價的5%;如發(fā)生合同糾紛，在原告方所在地法院進行仲裁。
第十條：本合同一式四份，甲、乙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字之日起合同生效;竣工驗收結算完工后合同失效。
其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_____________
第3篇 員工宿舍樓裝修工程承包合同書
發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章之規(guī)定，結合裝飾的特點，本照甲乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎上，乙方承包甲方發(fā)包的裝飾工程的有關事宜，達成如下協(xié)議，以共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程名稱:
2、建設單位：
3、承包范圍：
4、合同工期：合同工期總日歷天數(shù)5月25日完成。
5、工程總造價為：
第二條：開工前甲方工作
1、提供用電、用水方便，提供施工材料堆放及人員住宿的場地，并保證乙方在施工現(xiàn)場周邊的一切事宜，以確保工程順利進行。
2、按合同約定支付工程款。
第三條：乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行有關工程的安全操作規(guī)范，施工規(guī)范及質量標準，按期、按質、按量完成工程。
2、嚴格執(zhí)行本市室內裝飾行業(yè)和有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
3、作好半成品及成品工程的維護。
第四條：款項的撥付及結算方法
1、甲乙雙方合同簽訂后三日內，付備料款40%，計人民幣萬貳仟元整(￥1120__.00)。
2、一樓大廳完工后，付工程款的30%，計人民幣(￥84000.00)。
3、本工程竣工后一周內由甲方單位組織進行驗收，驗收完畢合格后甲方支付合同總造價的27%，計人民幣柒萬伍仟陸佰元整(￥75600.00)。在未驗收之前若本工程被建設單位使用，則視為本工程驗收合格。
4、剩余總造價的作為質保金，8400.00)，質保期為一年;質保期到期后一周內一次性付清質保金。
第五條：質量要求
1、工藝標準雙方同意按照室內裝飾協(xié)會制定的《裝飾工程質量規(guī)范》。
2、施工過程中如有特殊質量要求，雙方應達成一致意見，簽定補充合同。
3、質量保修期自工程驗收合格后起為一年。在保修期內保修費用由責任方承擔。
第六條：工程變更工程項目及工藝需變更，如有工程項目增減及材料價格的上調經雙方必須協(xié)商一致，并由甲方在相關圖紙上簽字認可，同時調整相關費用。
第七條：工程工期
1、因甲方未按合同條款或資金不到位而影響工期的，工期順延，
2、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工，而影響工期的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在的問題，返工費由乙方承擔，工期不順延。
3、因工程變更或甲方原因造成的停水、停電及其他不可抗拒的因素而影響施工的，工期順延。
第八條：如合同在施工中發(fā)生變更，須經甲乙雙方共同協(xié)商另擬補充變更協(xié)議，補充協(xié)議及甲乙雙方認可的圖紙具有與本合同相同的法律效力。
第九條：違約責任合同簽字蓋章后，如單方終止合同，由終止方向對方賠償由此而造成的全部經濟損失，并按規(guī)定罰違約金為工程總價的5%;如發(fā)生合同糾紛，在原告方所在地法院進行仲裁。
第十條：本合同一式四份，甲、乙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字之日起合同生效;竣工驗收結算完工后合同失效。
其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_____________
第4篇 公司員工宿舍樓裝修工程承包合同
2023公司員工宿舍樓裝修工程承包發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章之規(guī)定，結合裝飾的特點，本照甲乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎上，乙方承包甲方發(fā)包的裝飾工程的有關事宜，達成如下協(xié)議，以共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程名稱:
2、建設單位：
3、承包范圍：
4、合同工期：合同工期總日歷天數(shù)5月25日完成。
5、工程總造價為：
第二條：開工前甲方工作
1、提供用電、用水方便，提供施工材料堆放及人員住宿的場地，并保證乙方在施工現(xiàn)場周邊的一切事宜，以確保工程順利進行。
2、按合同約定支付工程款。
第三條：乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行有關工程的安全操作規(guī)范，施工規(guī)范及質量標準，按期、按質、按量完成工程。
2、嚴格執(zhí)行本市室內裝飾行業(yè)和有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
3、作好半成品及成品工程的維護。
第四條：款項的撥付及結算方法
1、甲乙雙方合同簽訂后三日內，付備料款40%，計人民幣萬貳仟元整(￥1120__.00)。
2、一樓大廳完工后，付工程款的30%，計人民幣(￥84000.00)。
3、本工程竣工后一周內由甲方單位組織進行驗收，驗收完畢合格后甲方支付合同總造價的27%，計人民幣柒萬伍仟陸佰元整(￥75600.00)。在未驗收之前若本工程被建設單位使用，則視為本工程驗收合格。
4、剩余總造價的作為質保金，8400.00)，質保期為一年;質保期到期后一周內一次性付清質保金。
第五條：質量要求
1、工藝標準雙方同意按照室內裝飾協(xié)會制定的《裝飾工程質量規(guī)范》。
2、施工過程中如有特殊質量要求，雙方應達成一致意見，簽定補充合同。
3、質量保修期自工程驗收合格后起為一年。在保修期內保修費用由責任方承擔。
第六條：工程變更工程項目及工藝需變更，如有工程項目增減及材料價格的上調經雙方必須協(xié)商一致，并由甲方在相關圖紙上簽字認可，同時調整相關費用。
第七條：工程工期
1、因甲方未按合同條款或資金不到位而影響工期的，工期順延，
2、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工，而影響工期的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在的問題，返工費由乙方承擔，工期不順延。
3、因工程變更或甲方原因造成的停水、停電及其他不可抗拒的因素而影響施工的，工期順延。
第八條：如合同在施工中發(fā)生變更，須經甲乙雙方共同協(xié)商另擬補充變更協(xié)議，補充協(xié)議及甲乙雙方認可的圖紙具有與本合同相同的法律效力。
第九條：違約責任合同簽字蓋章后，如單方終止合同，由終止方向對方賠償由此而造成的全部經濟損失，并按規(guī)定罰違約金為工程總價的5%;如發(fā)生合同糾紛，在原告方所在地法院進行仲裁。
第十條：本合同一式四份，甲、乙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字之日起合同生效;竣工驗收結算完工后合同失效。
其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_____________
_____年____月____日 _________年____月____日
第5篇 公司員工宿舍樓裝修工程合同書
發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章之規(guī)定，結合裝飾的特點，本照甲乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎上，乙方承包甲方發(fā)包的裝飾工程的有關事宜，達成如下協(xié)議，以共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程名稱:
2、建設單位：
3、承包范圍：
4、合同工期：合同工期總日歷天數(shù)5月25日完成。
5、工程總造價為：
第二條：開工前甲方工作
1、提供用電、用水方便，提供施工材料堆放及人員住宿的場地，并保證乙方在施工現(xiàn)場周邊的一切事宜，以確保工程順利進行。
2、按合同約定支付工程款。
第三條：乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行有關工程的安全操作規(guī)范，施工規(guī)范及質量標準，按期、按質、按量完成工程。
2、嚴格執(zhí)行本市室內裝飾行業(yè)和有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
3、作好半成品及成品工程的維護。
第四條：款項的撥付及結算方法
1、甲乙雙方合同簽訂后三日內，付備料款40%，計人民幣萬貳仟元整(￥)。
2、一樓大廳完工后，付工程款的30%，計人民幣(￥)。
3、本工程竣工后一周內由甲方單位組織進行驗收，驗收完畢合格后甲方支付合同總造價的27%，計人民幣柒萬伍仟陸佰元整(￥)。在未驗收之前若本工程被建設單位使用，則視為本工程驗收合格。
4、剩余總造價的作為質保金，)，質保期為一年;質保期到期后一周內一次性付清質保金。
第五條：質量要求
1、工藝標準雙方同意按照室內裝飾協(xié)會制定的《裝飾工程質量規(guī)范》。
2、施工過程中如有特殊質量要求，雙方應達成一致意見，簽定補充合同。
3、質量保修期自工程驗收合格后起為一年。在保修期內保修費用由責任方承擔。
第六條：工程變更工程項目及工藝需變更，如有工程項目增減及材料價格的上調經雙方必須協(xié)商一致，并由甲方在相關圖紙上簽字認可，同時調整相關費用。
第七條：工程工期
1、因甲方未按合同條款或資金不到位而影響工期的，工期順延，
2、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工，而影響工期的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在的問題，返工費由乙方承擔，工期不順延。
3、因工程變更或甲方原因造成的停水、停電及其他不可抗拒的因素而影響施工的，工期順延。
第八條：如合同在施工中發(fā)生變更，須經甲乙雙方共同協(xié)商另擬補充變更協(xié)議，補充協(xié)議及甲乙雙方認可的圖紙具有與本合同相同的法律效力。
第九條：違約責任合同簽字蓋章后，如單方終止合同，由終止方向對方賠償由此而造成的全部經濟損失，并按規(guī)定罰違約金為工程總價的5%;如發(fā)生合同糾紛，在原告方所在地法院進行仲裁。
第十條：本合同一式四份，甲、乙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字之日起合同生效;竣工驗收結算完工后合同失效。
其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_____________
_____年____月____日 _________年____月____日
第6篇 公司員工宿舍樓裝修工程承包合同書
發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章之規(guī)定，結合裝飾的特點，本照甲乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎上，乙方承包甲方發(fā)包的裝飾工程的有關事宜，達成如下協(xié)議，以共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程名稱:
2、建設單位：
3、承包范圍：
4、合同工期：合同工期總日歷天數(shù)5月25日完成。
5、工程總造價為：
第二條：開工前甲方工作
1、提供用電、用水方便，提供施工材料堆放及人員住宿的場地，并保證乙方在施工現(xiàn)場周邊的一切事宜，以確保工程順利進行。
2、按合同約定支付工程款。
第三條：乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行有關工程的安全操作規(guī)范，施工規(guī)范及質量標準，按期、按質、按量完成工程。
2、嚴格執(zhí)行本市室內裝飾行業(yè)和有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
3、作好半成品及成品工程的維護。
第四條：款項的撥付及結算方法
1、甲乙雙方合同簽訂后三日內，付備料款40%，計人民幣萬貳仟元整(￥1120__.00)。
2、一樓大廳完工后，付工程款的30%，計人民幣(￥84000.00)。
3、本工程竣工后一周內由甲方單位組織進行驗收，驗收完畢合格后甲方支付合同總造價的27%，計人民幣柒萬伍仟陸佰元整(￥75600.00)。在未驗收之前若本工程被建設單位使用，則視為本工程驗收合格。
4、剩余總造價的作為質保金，8400.00)，質保期為一年;質保期到期后一周內一次性付清質保金。
第五條：質量要求
1、工藝標準雙方同意按照室內裝飾協(xié)會制定的《裝飾工程質量規(guī)范》。
2、施工過程中如有特殊質量要求，雙方應達成一致意見，簽定補充合同。
3、質量保修期自工程驗收合格后起為一年。在保修期內保修費用由責任方承擔。
第六條：工程變更工程項目及工藝需變更，如有工程項目增減及材料價格的上調經雙方必須協(xié)商一致，并由甲方在相關圖紙上簽字認可，同時調整相關費用。
第七條：工程工期
1、因甲方未按合同條款或資金不到位而影響工期的，工期順延，
2、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工，而影響工期的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在的問題，返工費由乙方承擔，工期不順延。
3、因工程變更或甲方原因造成的停水、停電及其他不可抗拒的因素而影響施工的，工期順延。
第八條：如合同在施工中發(fā)生變更，須經甲乙雙方共同協(xié)商另擬補充變更協(xié)議，補充協(xié)議及甲乙雙方認可的圖紙具有與本合同相同的法律效力。
第九條：違約責任合同簽字蓋章后，如單方終止合同，由終止方向對方賠償由此而造成的全部經濟損失，并按規(guī)定罰違約金為工程總價的5%;如發(fā)生合同糾紛，在原告方所在地法院進行仲裁。
第十條：本合同一式四份，甲、乙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字之日起合同生效;竣工驗收結算完工后合同失效。
其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_____________
第7篇 承包員工宿舍樓裝修合同書
發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章之規(guī)定，結合裝飾的特點，本照甲乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎上，乙方承包甲方發(fā)包的裝飾工程的有關事宜，達成如下協(xié)議，以共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程名稱:
2、建設單位：
3、承包范圍：
4、合同工期：合同工期總日歷天數(shù)5月25日完成。
5、工程總造價為：
第二條：開工前甲方工作
1、提供用電、用水方便，提供施工材料堆放及人員住宿的場地，并保證乙方在施工現(xiàn)場周邊的一切事宜，以確保工程順利進行。
2、按合同約定支付工程款。
第三條：乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行有關工程的安全操作規(guī)范，施工規(guī)范及質量標準，按期、按質、按量完成工程。
2、嚴格執(zhí)行本市室內裝飾行業(yè)和有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
3、作好半成品及成品工程的維護。
第四條：款項的撥付及結算方法
1、甲乙雙方合同簽訂后三日內，付備料款40%，計人民幣萬貳仟元整(￥1120__.00)。
2、一樓大廳完工后，付工程款的30%，計人民幣(￥84000.00)。
3、本工程竣工后一周內由甲方單位組織進行驗收，驗收完畢合格后甲方支付合同總造價的27%，計人民幣柒萬伍仟陸佰元整(￥75600.00)。在未驗收之前若本工程被建設單位使用，則視為本工程驗收合格。
4、剩余總造價的作為質保金，8400.00)，質保期為一年;質保期到期后一周內一次性付清質保金。
第五條：質量要求
1、工藝標準雙方同意按照室內裝飾協(xié)會制定的《裝飾工程質量規(guī)范》。
2、施工過程中如有特殊質量要求，雙方應達成一致意見，簽定補充合同。
3、質量保修期自工程驗收合格后起為一年。在保修期內保修費用由責任方承擔。
第六條：工程變更工程項目及工藝需變更，如有工程項目增減及材料價格的上調經雙方必須協(xié)商一致，并由甲方在相關圖紙上簽字認可，同時調整相關費用。
第七條：工程工期
1、因甲方未按合同條款或資金不到位而影響工期的，工期順延，
2、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工，而影響工期的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在的問題，返工費由乙方承擔，工期不順延。
3、因工程變更或甲方原因造成的停水、停電及其他不可抗拒的因素而影響施工的，工期順延。
第八條：如合同在施工中發(fā)生變更，須經甲乙雙方共同協(xié)商另擬補充變更協(xié)議，補充協(xié)議及甲乙雙方認可的圖紙具有與本合同相同的法律效力。
第九條：違約責任合同簽字蓋章后，如單方終止合同，由終止方向對方賠償由此而造成的全部經濟損失，并按規(guī)定罰違約金為工程總價的5%;如發(fā)生合同糾紛，在原告方所在地法院進行仲裁。
第十條：本合同一式四份，甲、乙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字之日起合同生效;竣工驗收結算完工后合同失效。
其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_____________
第8篇 學校宿舍樓裝修施工合同
2023學校宿舍樓裝修施工發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章之規(guī)定，結合裝飾的特點，本照甲乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎上，乙方承包甲方發(fā)包的裝飾工程的有關事宜，達成如下協(xié)議，以共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程名稱:
2、建設單位：
3、承包范圍：
4、合同工期：合同工期總日歷天數(shù)5月25日完成。
5、工程總造價為：
第二條：開工前甲方工作
1、提供用電、用水方便，提供施工材料堆放及人員住宿的場地，并保證乙方在施工現(xiàn)場周邊的一切事宜，以確保工程順利進行。
2、按合同約定支付工程款。
第三條：乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行有關工程的安全操作規(guī)范，施工規(guī)范及質量標準，按期、按質、按量完成工程。
2、嚴格執(zhí)行本市室內裝飾行業(yè)和有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
3、作好半成品及成品工程的維護。
第四條：款項的撥付及結算方法
1、甲乙雙方合同簽訂后三日內，付備料款40%，計人民幣萬貳仟元整(￥1120__.00)。
2、一樓大廳完工后，付工程款的30%，計人民幣(￥84000.00)。
3、本工程竣工后一周內由甲方單位組織進行驗收，驗收完畢合格后甲方支付合同總造價的27%，計人民幣柒萬伍仟陸佰元整(￥75600.00)。在未驗收之前若本工程被建設單位使用，則視為本工程驗收合格。
4、剩余總造價的作為質保金，8400.00)，質保期為一年;質保期到期后一周內一次性付清質保金。
第五條：質量要求
1、工藝標準雙方同意按照室內裝飾協(xié)會制定的《裝飾工程質量規(guī)范》。
2、施工過程中如有特殊質量要求，雙方應達成一致意見，簽定補充合同。
3、質量保修期自工程驗收合格后起為一年。在保修期內保修費用由責任方承擔。
第六條：工程變更工程項目及工藝需變更，如有工程項目增減及材料價格的上調經雙方必須協(xié)商一致，并由甲方在相關圖紙上簽字認可，同時調整相關費用。
第七條：工程工期
1、因甲方未按合同條款或資金不到位而影響工期的，工期順延，
2、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工，而影響工期的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在的問題，返工費由乙方承擔，工期不順延。
3、因工程變更或甲方原因造成的停水、停電及其他不可抗拒的因素而影響施工的，工期順延。
第八條：如合同在施工中發(fā)生變更，須經甲乙雙方共同協(xié)商另擬補充變更協(xié)議，補充協(xié)議及甲乙雙方認可的圖紙具有與本合同相同的法律效力。
第九條：違約責任合同簽字蓋章后，如單方終止合同，由終止方向對方賠償由此而造成的全部經濟損失，并按規(guī)定罰違約金為工程總價的5%;如發(fā)生合同糾紛，在原告方所在地法院進行仲裁。
第十條：本合同一式四份，甲、乙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字之日起合同生效;竣工驗收結算完工后合同失效。
其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_____________
第9篇 學校宿舍樓裝修施工合同書
發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章之規(guī)定，結合裝飾的特點，本照甲乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎上，乙方承包甲方發(fā)包的裝飾工程的有關事宜，達成如下協(xié)議，以共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程名稱:
2、建設單位：
3、承包范圍：
4、合同工期：合同工期總日歷天數(shù)5月25日完成。
5、工程總造價為：
第二條：開工前甲方工作
1、提供用電、用水方便，提供施工材料堆放及人員住宿的場地，并保證乙方在施工現(xiàn)場周邊的一切事宜，以確保工程順利進行。
2、按合同約定支付工程款。
第三條：乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行有關工程的安全操作規(guī)范，施工規(guī)范及質量標準，按期、按質、按量完成工程。
2、嚴格執(zhí)行本市室內裝飾行業(yè)和有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
3、作好半成品及成品工程的維護。
第四條：款項的撥付及結算方法
1、甲乙雙方合同簽訂后三日內，付備料款40%，計人民幣萬貳仟元整(￥1120__.00)。
2、一樓大廳完工后，付工程款的30%，計人民幣(￥84000.00)。
3、本工程竣工后一周內由甲方單位組織進行驗收，驗收完畢合格后甲方支付合同總造價的27%，計人民幣柒萬伍仟陸佰元整(￥75600.00)。在未驗收之前若本工程被建設單位使用，則視為本工程驗收合格。
4、剩余總造價的作為質保金，8400.00)，質保期為一年;質保期到期后一周內一次性付清質保金。
第五條：質量要求
1、工藝標準雙方同意按照室內裝飾協(xié)會制定的《裝飾工程質量規(guī)范》。
2、施工過程中如有特殊質量要求，雙方應達成一致意見，簽定補充合同。
3、質量保修期自工程驗收合格后起為一年。在保修期內保修費用由責任方承擔。
第六條：工程變更工程項目及工藝需變更，如有工程項目增減及材料價格的上調經雙方必須協(xié)商一致，并由甲方在相關圖紙上簽字認可，同時調整相關費用。
第七條：工程工期
1、因甲方未按合同條款或資金不到位而影響工期的，工期順延，
2、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工，而影響工期的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在的問題，返工費由乙方承擔，工期不順延。
3、因工程變更或甲方原因造成的停水、停電及其他不可抗拒的因素而影響施工的，工期順延。
第八條：如合同在施工中發(fā)生變更，須經甲乙雙方共同協(xié)商另擬補充變更協(xié)議，補充協(xié)議及甲乙雙方認可的圖紙具有與本合同相同的法律效力。
第九條：違約責任合同簽字蓋章后，如單方終止合同，由終止方向對方賠償由此而造成的全部經濟損失，并按規(guī)定罰違約金為工程總價的5%;如發(fā)生合同糾紛，在原告方所在地法院進行仲裁。
第十條：本合同一式四份，甲、乙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字之日起合同生效;竣工驗收結算完工后合同失效。
其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_____________
第10篇 公司宿舍裝修合同
2023公司宿舍裝修甲方(委托人)：___
乙方(承包人)：___
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行居室裝修，為保證工程順利進行，簽定以下合同雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程地址：___宿舍三單元101室。
2、居室規(guī)格：三室兩廳
3、主要裝修范圍為室內所有工程，包括地磚、墻磚、衛(wèi)生間頂、客廳、臥室吊頂、鋁塑板柱、木質地板、電視背景、刮瓷、門套、防盜窗、窗套、床、衛(wèi)浴、推拉門、櫥房餐柜。
4、委托方式：以承包人包工、包料的方式。
5、工程期限：2個月，開工日期為年月日，竣工日期為年月日。
二、質量要求
1、工程使用材料的品種、規(guī)格、質量經雙方認定。
2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加費用，應另簽訂補充合同。
三、委托人義務
1、開工前幾天，應為承接人入場施工創(chuàng)造條件，把影響施工的物品清理。
2、提供施工期間的水源、電源。
3、負責做好保衛(wèi)、消防等項工作。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督。
四、承包人義務
1、按期保質完成工程。
2、竣工后負責清掃施工現(xiàn)場。
五、合同價款：本合同工程總合計造價174880.00元(大寫人民幣壹拾柒萬肆仟捌佰捌拾元整)。包括材料及工人費用，一次性到位。
1、合同生效后，委托人將施工前三日首付給承包人24880.00元(大寫人民幣貳萬肆仟捌佰捌拾元整)，其余150000.00元(大寫人民幣壹拾伍萬元整)于裝修工程完工，雙方驗收合作后一次性付清給乙方。最遲可延遲到10月底付清尾款，如違約，將賠付承包商一定的違約金。
2、包修期限為年月日至年月日止。
六、本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。合同履行完畢后終止。
附：裝飾工程預算表
甲方(簽字蓋章)：
乙方(簽字蓋章)：
第11篇 學校宿舍樓裝修承包合同書
發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章之規(guī)定，結合裝飾的特點，本照甲乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎上，乙方承包甲方發(fā)包的裝飾工程的有關事宜，達成如下協(xié)議，以共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程名稱:
2、建設單位：
3、承包范圍：
4、合同工期：合同工期總日歷天數(shù)5月25日完成。
5、工程總造價為：
第二條：開工前甲方工作
1、提供用電、用水方便，提供施工材料堆放及人員住宿的場地，并保證乙方在施工現(xiàn)場周邊的一切事宜，以確保工程順利進行。
2、按合同約定支付工程款。
第三條：乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行有關工程的安全操作規(guī)范，施工規(guī)范及質量標準，按期、按質、按量完成工程。
2、嚴格執(zhí)行本市室內裝飾行業(yè)和有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
3、作好半成品及成品工程的維護。
第四條：款項的撥付及結算方法
1、甲乙雙方合同簽訂后三日內，付備料款40%，計人民幣萬貳仟元整(￥1120__.00)。
2、一樓大廳完工后，付工程款的30%，計人民幣(￥84000.00)。
3、本工程竣工后一周內由甲方單位組織進行驗收，驗收完畢合格后甲方支付合同總造價的27%，計人民幣柒萬伍仟陸佰元整(￥75600.00)。在未驗收之前若本工程被建設單位使用，則視為本工程驗收合格。
4、剩余總造價的作為質保金，8400.00)，質保期為一年;質保期到期后一周內一次性付清質保金。
第五條：質量要求
1、工藝標準雙方同意按照室內裝飾協(xié)會制定的《裝飾工程質量規(guī)范》。
2、施工過程中如有特殊質量要求，雙方應達成一致意見，簽定補充合同。
3、質量保修期自工程驗收合格后起為一年。在保修期內保修費用由責任方承擔。
第六條：工程變更工程項目及工藝需變更，如有工程項目增減及材料價格的上調經雙方必須協(xié)商一致，并由甲方在相關圖紙上簽字認可，同時調整相關費用。
第七條：工程工期
1、因甲方未按合同條款或資金不到位而影響工期的，工期順延，
2、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工，而影響工期的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在的問題，返工費由乙方承擔，工期不順延。
3、因工程變更或甲方原因造成的停水、停電及其他不可抗拒的因素而影響施工的，工期順延。
第八條：如合同在施工中發(fā)生變更，須經甲乙雙方共同協(xié)商另擬補充變更協(xié)議，補充協(xié)議及甲乙雙方認可的圖紙具有與本合同相同的法律效力。
第九條：違約責任合同簽字蓋章后，如單方終止合同，由終止方向對方賠償由此而造成的全部經濟損失，并按規(guī)定罰違約金為工程總價的5%;如發(fā)生合同糾紛，在原告方所在地法院進行仲裁。
第十條：本合同一式四份，甲、乙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字之日起合同生效;竣工驗收結算完工后合同失效。
其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_____________
第12篇 承包員工宿舍樓裝修工程合同
2023承包員工宿舍樓裝修工程發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章之規(guī)定，結合裝飾的特點，本照甲乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎上，乙方承包甲方發(fā)包的裝飾工程的有關事宜，達成如下協(xié)議，以共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程名稱:
2、建設單位：
3、承包范圍：
4、合同工期：合同工期總日歷天數(shù)5月25日完成。
5、工程總造價為：
第二條：開工前甲方工作
1、提供用電、用水方便，提供施工材料堆放及人員住宿的場地，并保證乙方在施工現(xiàn)場周邊的一切事宜，以確保工程順利進行。
2、按合同約定支付工程款。
第三條：乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行有關工程的安全操作規(guī)范，施工規(guī)范及質量標準，按期、按質、按量完成工程。
2、嚴格執(zhí)行本市室內裝飾行業(yè)和有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
3、作好半成品及成品工程的維護。
第四條：款項的撥付及結算方法
1、甲乙雙方合同簽訂后三日內，付備料款40%，計人民幣萬貳仟元整(￥1120__.00)。
2、一樓大廳完工后，付工程款的30%，計人民幣(￥84000.00)。
3、本工程竣工后一周內由甲方單位組織進行驗收，驗收完畢合格后甲方支付合同總造價的27%，計人民幣柒萬伍仟陸佰元整(￥75600.00)。在未驗收之前若本工程被建設單位使用，則視為本工程驗收合格。
4、剩余總造價的作為質保金，8400.00)，質保期為一年;質保期到期后一周內一次性付清質保金。
第五條：質量要求
1、工藝標準雙方同意按照室內裝飾協(xié)會制定的《裝飾工程質量規(guī)范》。
2、施工過程中如有特殊質量要求，雙方應達成一致意見，簽定補充合同。
3、質量保修期自工程驗收合格后起為一年。在保修期內保修費用由責任方承擔。
第六條：工程變更工程項目及工藝需變更，如有工程項目增減及材料價格的上調經雙方必須協(xié)商一致，并由甲方在相關圖紙上簽字認可，同時調整相關費用。
第七條：工程工期
1、因甲方未按合同條款或資金不到位而影響工期的，工期順延，
2、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工，而影響工期的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在的問題，返工費由乙方承擔，工期不順延。
3、因工程變更或甲方原因造成的停水、停電及其他不可抗拒的因素而影響施工的，工期順延。
第八條：如合同在施工中發(fā)生變更，須經甲乙雙方共同協(xié)商另擬補充變更協(xié)議，補充協(xié)議及甲乙雙方認可的圖紙具有與本合同相同的法律效力。
第九條：違約責任合同簽字蓋章后，如單方終止合同，由終止方向對方賠償由此而造成的全部經濟損失，并按規(guī)定罰違約金為工程總價的5%;如發(fā)生合同糾紛，在原告方所在地法院進行仲裁。
第十條：本合同一式四份，甲、乙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字之日起合同生效;竣工驗收結算完工后合同失效。
其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_____________
第13篇 承包員工宿舍樓裝修工程合同書
發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章之規(guī)定，結合裝飾的特點，本照甲乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎上，乙方承包甲方發(fā)包的裝飾工程的有關事宜，達成如下協(xié)議，以共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程名稱:
2、建設單位：
3、承包范圍：
4、合同工期：合同工期總日歷天數(shù)5月25日完成。
5、工程總造價為：
第二條：開工前甲方工作
1、提供用電、用水方便，提供施工材料堆放及人員住宿的場地，并保證乙方在施工現(xiàn)場周邊的一切事宜，以確保工程順利進行。
2、按合同約定支付工程款。
第三條：乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行有關工程的安全操作規(guī)范，施工規(guī)范及質量標準，按期、按質、按量完成工程。
2、嚴格執(zhí)行本市室內裝飾行業(yè)和有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
3、作好半成品及成品工程的維護。
第四條：款項的撥付及結算方法
1、甲乙雙方合同簽訂后三日內，付備料款40%，計人民幣萬貳仟元整(￥1120__.00)。
2、一樓大廳完工后，付工程款的30%，計人民幣(￥84000.00)。
3、本工程竣工后一周內由甲方單位組織進行驗收，驗收完畢合格后甲方支付合同總造價的27%，計人民幣柒萬伍仟陸佰元整(￥75600.00)。在未驗收之前若本工程被建設單位使用，則視為本工程驗收合格。
4、剩余總造價的作為質保金，8400.00)，質保期為一年;質保期到期后一周內一次性付清質保金。
第五條：質量要求
1、工藝標準雙方同意按照室內裝飾協(xié)會制定的《裝飾工程質量規(guī)范》。
2、施工過程中如有特殊質量要求，雙方應達成一致意見，簽定補充合同。
3、質量保修期自工程驗收合格后起為一年。在保修期內保修費用由責任方承擔。
第六條：工程變更工程項目及工藝需變更，如有工程項目增減及材料價格的上調經雙方必須協(xié)商一致，并由甲方在相關圖紙上簽字認可，同時調整相關費用。
第七條：工程工期
1、因甲方未按合同條款或資金不到位而影響工期的，工期順延，
2、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工，而影響工期的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在的問題，返工費由乙方承擔，工期不順延。
3、因工程變更或甲方原因造成的停水、停電及其他不可抗拒的因素而影響施工的，工期順延。
第八條：如合同在施工中發(fā)生變更，須經甲乙雙方共同協(xié)商另擬補充變更協(xié)議，補充協(xié)議及甲乙雙方認可的圖紙具有與本合同相同的法律效力。
第九條：違約責任合同簽字蓋章后，如單方終止合同，由終止方向對方賠償由此而造成的全部經濟損失，并按規(guī)定罰違約金為工程總價的5%;如發(fā)生合同糾紛，在原告方所在地法院進行仲裁。
第十條：本合同一式四份，甲、乙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字之日起合同生效;竣工驗收結算完工后合同失效。
其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_____________
