- 目錄
第1篇 外架勞務(wù)班組承包合同
2023外架勞務(wù)班組承包甲方:(以下簡稱甲方)_____________
乙方:(以下簡稱乙方)_____________
依據(jù)《》及相關(guān)法律之規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,為了施工進度及安全,甲方現(xiàn)將_____________承包給乙方進行施工。
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商達成以下協(xié)議:
一、工程名稱:_____________
二、工程地點:_____________
三、承包性質(zhì):_____________
四、工程承包內(nèi)容:主體施工防護架搭、拆;四口五臨邊防護搭設(shè),(即內(nèi)防護搭設(shè);維護及拆除由甲方負責(zé));卸料平臺安裝(每層一次)及拆除;安全通道架子的搭設(shè);外墻水平防護的搭、拆(水平防護層甲方不得先砌磚后拆架);架子除渣、預(yù)理環(huán)制作由甲方負責(zé)。
五、承包面積:按整體樓實際建筑面積計算。
六、承包單價:主體防護、內(nèi)防護、卸料平臺、安全通道等四項工作按元/㎡計算;水平防護按搭設(shè)面積(包括欄板)25元/㎡計算;其他合同外的工作(鋼筋制作房、基樁防護、施工電梯防護、水泥房、攪灰機防護等)按計時工計算,以每工每天260元計算。
七、工程要求:工程合格及進度達到項目部統(tǒng)一要求,爭創(chuàng)文明施工工地,聽從甲方和項目部安排指揮,做到工完料清以及對材料的節(jié)約和愛護。
八、工程安全責(zé)任:乙方在施工過程中,一定要把安全放在第一位,如發(fā)生意外事故,費用在萬元內(nèi)(含元)由乙方自行負責(zé),如超出貳萬元,除去保險賠付,項目承擔(dān),由甲方負責(zé)70%,乙方負責(zé)30%,乙方所承擔(dān)金額不超過其工程款的15%。
九、付款方式:中途付款比例同其他班組,其次主體封頂十天內(nèi)甲方支付給乙方70%的工程進度款,余款在乙方外防護架拆除一月內(nèi)甲方一次性支付給乙方。
十、未盡事宜,由甲乙雙方其同協(xié)商解決或簽訂補充協(xié)議。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字生效,并具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
年月日
第2篇 建筑工程勞務(wù)班組分包糾紛
原告:_________________張__________,男,__________年__________月__________日出生,民族:_________________漢族,地址:_________________四川省_____________,身份證號碼:_________________4407________________832,聯(lián)系電話:______________。
委托代理人:_________________李__________,廣東_______________律師事務(wù)所律師。
被告:_________________深圳市_____________有限責(zé)任公司,住所地:_________________深圳市_____________。法定代表人_______________,聯(lián)系電話:______________。
訴訟請求:_________________
1.請求法院判令被告支付原告__________年_____月至_____月工資_______________元;
2.請求法院判令被告支付原告經(jīng)濟補償金_______________元;
實施與理由:_________________
原告于__________年_____月_____日進入被告公司工作,在__________任組長,每月工資__________元,被告未按照法律規(guī)定與原告簽訂勞動合同,__________年_____月_____日上午上班時,原告向被告負責(zé)人反映原告及員工都承受不了公司要求員工連續(xù)超強度、超負荷的工作安排,要求公司是否能適當(dāng)?shù)匕才乓恍r間給員工休息一下,作為組長的原告的正當(dāng)要求和情況反映,不但沒有得到被告的支持,反招致被告開除的處理。原告要求被告結(jié)算工資并支付解除勞動合同經(jīng)濟補償金等,被告卻不予理睬,原告于__________年_____月_____日向深圳市勞動仲裁委員會申請仲裁,__________年_____月_____日仲裁委員會作出裁決書,原告不服勞動仲裁裁決,特向法院提起訴訟,請求法院判決準(zhǔn)予原告上述請求。
此致
___________人民法院
具狀人:___________
第3篇 勞務(wù)班組承包合同
甲方:__________________
乙方:__________________
經(jīng)甲乙雙方認真協(xié)商,甲方同意由乙方承包__________________住宅樓工程施工任務(wù)。
為明確雙方責(zé)任,確保工程保質(zhì)、保量按時完成,依據(jù)《中華人民共和國合同法》,結(jié)合本工程具體情況,簽訂如下合同條款,雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況:__________________
二、承包范圍和工作內(nèi)容
1、該工程的平整吊運基坑土方,修邊坡,砌粉刷井圈(部分)模板、砼、防水保護墻(全過程)砼打磨。
2、工程業(yè)主認可的圖紙變更,現(xiàn)場簽證所包括的所有工作內(nèi)容。
三、承包金額:__________________元詳見勞務(wù)領(lǐng)包工作量一覽表
四、甲方對乙方的要求
1、文明施工?,F(xiàn)場文明施工達到《__________________文明施工(內(nèi)部)標(biāo)準(zhǔn)》。
2、安全生產(chǎn)。
(1)、安全生產(chǎn)達到建設(shè)部jbj__________________《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》。
(2)、安全生產(chǎn)詳細條款執(zhí)行雙方簽訂的《__________________市建設(shè)工程承包發(fā)包安全管理協(xié)議》。
(3)樓內(nèi)的臨邊防護不得私自拆除,若發(fā)現(xiàn)有拆除而不恢復(fù),從當(dāng)月人工費中扣除防護恢復(fù)費用。
(4)電梯井內(nèi)不得倒垃圾、落地灰,若發(fā)現(xiàn)扣罰__________________元。
(5)當(dāng)天的落地灰當(dāng)天清理,若發(fā)現(xiàn)落地灰清理不及時,扣除當(dāng)月人工費__________________%。
(6)樓內(nèi)不得亂扔設(shè)備料或其他材料,當(dāng)天剩余的材料必須清理入庫,若發(fā)現(xiàn)亂仍或浪費現(xiàn)象,扣罰當(dāng)月人工費的__________________%。
(7)若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象,扣罰偷盜人員當(dāng)月全部工資,對其班組處罰__________________元。
(8)操作工人必須按安全規(guī)范生產(chǎn),若違規(guī)出現(xiàn)輕傷事故,費用由班組自己承擔(dān),若出現(xiàn)重大事故,對班組罰款__________________元。
3、工期
(1)、___________年___________月___________日至___________年___________月_______日。
(2)、___________年___________月___________日確保主體完成正負零。
(3)、施工中如遇常時間停電、含水或材料供應(yīng)影響,以三天為限,超過上述期限非乙方原因造成的停工,經(jīng)甲方簽認后工期順延,并支付乙方誤工費。
4、質(zhì)量
(1)、嚴格執(zhí)行國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和施工操作規(guī)程。
(2)、確保工程質(zhì)量達到“七建杯”標(biāo)準(zhǔn)。
(3)、工程質(zhì)量如有不合格者,應(yīng)由責(zé)任方負責(zé)返修,直至合格為止;由于返工而超用的材料及費用,責(zé)任方負責(zé)。
(4)若乙方操作人員技術(shù)素質(zhì)差,不適應(yīng)施工任務(wù)的需要或明顯的達不到質(zhì)量等相關(guān)要求,甲方有權(quán)終止協(xié)議,令其退場,造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
(5)班組支模前必須熟悉質(zhì)量技術(shù)交底內(nèi)容,并按質(zhì)量交底要求進行操作。
(6)工期拖后、質(zhì)量達不到合同要求,從承包勞務(wù)費中扣除___________元。
五、承包方式
1、平整吊運基坑土方每立方米元,砌、粉刷井圈每個___________元,模板每平方米___________元,砼每立方米___________元,防水保護墻每立方___________元,文明施工每平方米為___________元。零工以項目部的簽字認可為依據(jù),按當(dāng)年的市場單價執(zhí)行。
2、施工中的停電、停水都應(yīng)乙方承擔(dān)。
3、因工程質(zhì)量而達不到要求,造成的窩工、等工應(yīng)由乙方承擔(dān)。
六、人工費結(jié)算程序和規(guī)定
1、乙方每月20日向甲方報送當(dāng)月實際完成的工作量的結(jié)算書,由項目經(jīng)理簽認后報公司統(tǒng)計員核實。
2、乙方向甲方報送的“結(jié)算書”應(yīng)為一式二份(含工程量計算單,工程簽證單),甲方經(jīng)營部審核后的“結(jié)算書”應(yīng)返回甲方項目部和乙方各一份存檔。
3、乙方在每月結(jié)算的人工費總額中向騰遠勞務(wù)公司繳2%管理費用。
4、甲方按月以乙方完成工程量人工費___________%支付乙方施工生產(chǎn)人員基本生活費用,待下月工期、質(zhì)量、安全及材料節(jié)約達到要求,發(fā)放剩余___________%。本合同未盡事宜,在實施合同時由甲乙雙方協(xié)商解決。
七、雙方責(zé)任
1、甲方
(1)、甲方委派陳耀平同志為項目負責(zé)人,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督,定期召開例會。
(2)、開工以后的質(zhì)量、技術(shù)資料、安全資料都按照七建集團公司的標(biāo)準(zhǔn)進行執(zhí)行,不得任意亂編亂造。
(3)、組織圖紙會審和技術(shù)交底,及時會同乙方共同解決圖紙和施工中的疑難問題。
(4)、及時配合建設(shè)單位和監(jiān)理人員對隱蔽工程進行驗收簽證。
(5)、委派工程技術(shù)人員進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)乙方現(xiàn)場管理工作,配合乙方做好施工組織安排工作,保證施工進度按計劃完成。
(6)、協(xié)助乙方做好文明施工和維持現(xiàn)場治安。
2、乙方
(1)、乙方委派牛光明同志為施工現(xiàn)場項目負責(zé)人,負責(zé)工程文明施工、工程質(zhì)量、安全、工程進度,成品、半成品的保護,竣工驗收等一切現(xiàn)場管理工作。
(2)、開工拿到甲方的施工圖后,乙方在10天內(nèi)編制一套合理的施工組織設(shè)計,并和甲方會審后作為施工的依據(jù)。
(3)、按甲方要求,組建過硬的項目領(lǐng)導(dǎo)班子,配合各工種管理人員,自行管理本公司的民工隊伍。
(4)、按甲方要求,結(jié)合工程實際需要,組織一支技術(shù)一流,作風(fēng)過硬的整建制施工作業(yè)隊伍,按施工組織設(shè)計的安排,精心組織,按圖施工,保證質(zhì)量,按期完成工程施工任務(wù)。
(5)、接受甲方的領(lǐng)導(dǎo)和現(xiàn)場管理,在甲方指導(dǎo)下安排生產(chǎn)任務(wù),確保工期按期完成,不得拖延,確保工程質(zhì)量達到“七建杯”標(biāo)準(zhǔn)。
(6)、加強職工安全教育,遵守甲方和蘭州市有關(guān)的各項管理制度,管好自家人,看好自家門,做好自家事,搞好社會治安綜合管理,教育職工不違法亂紀(jì)。
(7)、辦理乙方進蘭的務(wù)工證等手續(xù),乙方人員的身份證復(fù)印件交甲方保衛(wèi)部門備案。
(8)、乙方應(yīng)自覺的接受甲方的監(jiān)督、檢查,如在安全、文明施工、質(zhì)量等方面達不到要求者,甲方先提出警告,如不及時整改,又沒有正當(dāng)理由,甲方將中止合同,而造成的一切經(jīng)濟損失全部由乙方承擔(dān)。
3、安全生產(chǎn)責(zé)任
(1)、甲方安全人員應(yīng)經(jīng)常向乙方人員進行安全技術(shù)交底,乙方人員必須服從管理,接受教育,嚴格遵照安全生產(chǎn)操作規(guī)程施工,杜絕違章作業(yè)。
(2)、施工過程中,甲方及時提供必要的安全防護設(shè)施和材料,并經(jīng)常檢查安全防護設(shè)施的可靠性。
(3)、乙方應(yīng)配備專職安全檢查人員,對安全生產(chǎn)狀況進行檢查和督促,強化職工自我保護意識,預(yù)先發(fā)現(xiàn)并解決施工生產(chǎn)中的不安全因素。
(4)、安全帽、安全帶應(yīng)符合jgj59-99標(biāo)準(zhǔn)。“三證”齊全。
(5)、施工中如發(fā)生安全事故,依據(jù)責(zé)任方責(zé)任,根據(jù)國家規(guī)定處理,并做好事故善后處理工作。
(6)、乙方不得違法使用童工,發(fā)現(xiàn)者除立即清退外,每一人次甲方對乙方罰款___________元。
八、材料管理
1、按施工圖紙變更通知單和施工方案,甲乙雙方各自準(zhǔn)確計算工程量套用定額,按規(guī)定進行材料分析,準(zhǔn)確計算各材料定額用量,以確保材料限額領(lǐng)料。
2、乙方與甲方辦理領(lǐng)料手續(xù),工程完工結(jié)清材料用量,周轉(zhuǎn)材料按施工方案要求準(zhǔn)確計算用量,由乙方到甲方材料處辦理領(lǐng)用手續(xù),使用完后必須清理干凈,不得任意切割,完整無缺堆放整齊,及時與甲方辦理退料手續(xù)。
3、甲乙雙方嚴格按照規(guī)定辦理工程材料和周轉(zhuǎn)的領(lǐng)用耗料退庫手續(xù),做到按規(guī)定限額領(lǐng)料,如乙方已領(lǐng)完計劃用量,超定額部分的用量,其費用乙方自負,對超耗材料另按照超耗乘以市場價,從應(yīng)付款中扣除。
4、模板上嚴禁任意開洞,模板設(shè)計需要開孔者,應(yīng)使用機具鉆孔,已開孔的模板要作為專用模板使用于孔位上,已減少開孔模板數(shù)量,不允許使用電氣焊熔燒開孔。
5、新模板嚴禁開孔,模板折斷,切割一律按報廢處理,按原價70%賠償,在使用過程中,被損毀后經(jīng)修理能重新使用的按原價30%賠償。
6、操作面上和即將隱蔽的工程部位扣件、模板、回型銷等,應(yīng)堆放整齊,隨時清理,如視而不見,將以上設(shè)備料打入砼或埋入填土的情況,按原價值的10倍予以處罰責(zé)任人。
7、鋼管原則上不允許切割,特殊情況必須經(jīng)甲方負責(zé)人同意后方可操作,如有違章現(xiàn)象,按原價100%賠償。
8、設(shè)備料在使用過程中,工人野蠻操作,造成設(shè)備料的扭曲、損毀、報廢等,按原值的100%賠償。
9、設(shè)備料在主體工程結(jié)束后,應(yīng)及時退庫,回收率如下:
10、零星材料嚴格按照定額領(lǐng)料,由施工員開領(lǐng)料小票由班組長領(lǐng)料。
十、其他
本合同未盡事宜,在實施合同時由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,抄報集團公司財務(wù)核算部,勞務(wù)公司各一份;合同自雙方簽字蓋章后生效,工程竣工及承包人工費結(jié)算后合同自行失效。
甲方:______________________乙方:______________________
代表:______________________代表:______________________
第4篇 勞務(wù)班組分包合同
2023勞務(wù)班組分包甲方:_________________勞務(wù)(以下簡稱甲方)
乙方:_________________班組(以下簡稱乙方)
根據(jù)甲方承建工程任務(wù)的需要,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,在平等互利,友好合作的基礎(chǔ)上,甲方將模板制作、安裝、拆除以內(nèi)部勞務(wù)清包的形式承包給乙方施工,
木工班組勞務(wù)承包合同。為明確甲、乙雙方職責(zé)、權(quán)利,特簽定本協(xié)議,以資雙方共同遵守執(zhí)行。具體條款如下:_________________
一、工程名稱:_________________模板安裝、拆除
二、工程地址:_________________
三、結(jié)構(gòu)類型:_________________
四、建筑面積:_________________
五、承包方式:_________________包清工、包限額領(lǐng)料、包質(zhì)量、包安全、包進度(包工期)、包文明施工。
六、承包內(nèi)容及要求:_________________
模板工程:_________________
1、場內(nèi)地面、樓層的模板、支撐架料、扣件的水平運輸、垂直運輸;以及結(jié)構(gòu)樓層中(內(nèi)、外)的模板安裝時的水平標(biāo)高(配合除軸線外的施工放線)。多層頂板支撐板帶。
2、根據(jù)設(shè)計圖紙或模板翻樣圖加工模板,安裝前墻、柱、梁、現(xiàn)澆板模板內(nèi)垃圾的清理,澆砼時護模。按施工圖紙及驗收規(guī)范進行模板安裝,安裝完畢模板內(nèi)垃圾的清理,墻根、柱腳因支模原因造成砼膨脹的剔打垃圾的清運。主體結(jié)構(gòu)的剔打,修補等。模板每兩層刷一次隔離劑。
3、拆除模板的清理、校正,材料分規(guī)格、型號運輸?shù)街付ㄎ恢玫亩汛a并拔除層板、木方上的釘子。砼導(dǎo)墻模板的支、拆、零星構(gòu)件模板(含所有小模板、構(gòu)造柱模板等)的安裝、拆除,按圖紙設(shè)計交底予留孔洞的留設(shè),及安裝所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、煙道洞口等);予埋鐵件的安放等工作(含所有預(yù)制構(gòu)件模板、予留盒的制作、安裝;對拉螺桿的制作等;樓梯踏步的保護模板制作、安放等);
4、所有模板工程必須達到市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)要求。模板的最大接縫寬度控制在10mm以內(nèi),模板的周轉(zhuǎn)使用時要將表面清潔干凈,以保證砼的外觀質(zhì)量。
5、工作范圍內(nèi)的文明標(biāo)化、清理衛(wèi)生等。
6、設(shè)計院和建設(shè)單位對本工程的變更而發(fā)生的增減工程量。
7、承包工程范圍內(nèi)的安全、文明施工等。生產(chǎn)性臨時的搭設(shè)、拆除等。
七、分項承包單價:_________________
序
號
分項名稱單位單價
(元/實際面積)備注
優(yōu)良安全進度文明施工零星材料(鐵釘?shù)?
1模板制作、安裝m2砼接觸面積
2模板拆除m2砼接觸面積
說明:_________________
1、凡承包施工范圍內(nèi)不再另發(fā)生任何計時工。達不到甲方要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按80%結(jié)算。
2、此單價包括稅金(結(jié)算時扣除稅金4.16%);其中營業(yè)稅綜合3.56%,個人所得稅0.6%。
3、此單價已包括質(zhì)量、安全、進度、文明施工、工具費用等;若出現(xiàn)安全事故降低3元/㎡;若出現(xiàn)工期進度達不到項目部要求,當(dāng)期工程量降低3元/㎡;若出現(xiàn)文明施工達不到項目部要求降低3元/㎡。
4、木工工具包括在施工中所使用的一切工具均由乙方負責(zé)(電鉆、電錘、手提刨木機、零星工具等)
5、零星材料由甲方提供(甲方按定額測定含量,乙方按規(guī)定使用,若超過部分由承包班組自行負責(zé))。
八、工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_________________100%優(yōu)良率,河南省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程。根據(jù)質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn),承包班組必須嚴格按照隱蔽工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范,作好每道工序施工,每道工序完工后班組必須先做好自檢,互檢工作然后通知甲方,總包單位及監(jiān)理單位驗收。經(jīng)驗收達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方可進行下道工序,達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須認真按照驗收提出的整改措施和要求進行整改,直到達到標(biāo)準(zhǔn)為止。如經(jīng)整改仍然達不到要求乙方必須承擔(dān)雙倍的發(fā)生總包方對甲方的罰款處罰,作為對甲方信譽的賠償。
九、工期要求:_________________總工期天(按甲方單位的進度計劃執(zhí)行)。若在要求工期內(nèi)不能完工,造成總包方對甲方的工期罰款,根據(jù)乙方承包總價按相應(yīng)的比例給予雙倍處罰。作業(yè)班組承包方必須確保工期,每延誤一日歷天罰款人民幣壹萬元整。
甲方:____________________
乙方:____________________