- 目錄
-
第1篇北京市房屋建筑修繕及裝修工程施工合同(2001版)甲種本 第2篇北京市房屋建筑修繕及裝修工程施工合同書 第3篇小區(qū)建筑裝飾裝修工程施工合同 第4篇房屋建筑修繕及裝修工程施工合同 第5篇建筑裝飾裝修工程施工合同違約訴訟書 第6篇建筑裝修工程合同 第7篇建筑裝飾裝修工程合同 第8篇建筑裝修工程分包合同 第9篇建筑裝飾裝修工程發(fā)包施工合同 第10篇建筑裝修工程合作合同 第11篇民事再審申請書(室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定建筑施工資質(zhì)) 第12篇居民樓建筑裝修工程施工合同 第13篇建筑裝修工程承包合同 第14篇建筑裝飾裝修工程施工合同范本 第15篇建筑裝飾裝修工程施工合同 第16篇2023建筑裝飾裝修工程設(shè)計合同
第1篇 北京市房屋建筑修繕及裝修工程施工合同(2001版)甲種本
bf-2001-0202
北京 市房屋建筑修繕及裝修 工程施工合同 (2001版)甲種本
工程名稱
發(fā)包人名稱
承包人名稱
合同編號
北京市工商行政管理局
北京市國土資源和房屋管理局
二○○一年八月
(貼 印花稅 票處)
根據(jù)京國土房管房字[2001]767號文規(guī)定,本合同文本(甲種本)適用于在本市行政區(qū)域內(nèi)工程造價在150萬元以上的,已驗收并交付使用的各類房屋建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)備的修繕、養(yǎng)護、加固、拆改、翻建、安裝;按傳統(tǒng)作法的文物古建筑的修繕、復(fù)建、遷建等,以及隨同上述各項工程同時進行的裝修工程或單純進行二次或多次裝修工程,但屬原工程保修范圍的內(nèi)容及家庭居室裝修工程除外。
第一部分 協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國 合同法 》、《中華人民共和國 建筑法 》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政 法規(guī) ,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本房屋建筑修繕及裝修工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:____________________________________________
工程地點:____________________________________________
資金來源:____________________________________________
工程內(nèi)容及性質(zhì):______________________________________
工程立項批準(zhǔn)文號:____________________________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項日一覽表(附件一)
二、工程承包范圍及方式
承包范圍:
承包方式:
三、合同工期
開工日期: 竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù): 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
五、合同價款
?ァ 。ぁ ? 元
金額大寫: 元(人民幣)
六、合同文件的組成
本合同組成文件包括:
( )本合同協(xié)議書
( )中標(biāo)通知書
( ) 投標(biāo) 書及其附件
( )本合同合同條款
( )標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
( )圖紙及作法說明
( )工程量清單
( )工程報價單或預(yù)算書
雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《合同條款》分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)支付的款項。
十、 合同生效
合同訂立 時間: 年 月 日
合同訂立地點:
雙方約定本合同自 生效。
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托 代理 人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
第二部分 合同條款
一、詞語定義及合同文件
第1條 詞語定義
下列詞語除雙方另有約定、補充、修改外,應(yīng)具有本條所賦予的定義:
1.1 合同條款:指發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定,結(jié)合具體工程實際,經(jīng)協(xié)商達成一致意見的條款。
1.2 發(fā)包人:指在協(xié)議書中約定,具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法 繼承人 。
1.3 承包人:指在協(xié)議書中約定,被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
1.4 項目經(jīng)理:指承包人在合同條款中指定的負(fù)責(zé)施工管理和 合同履行 的代表。
1.5 設(shè)計單位:指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程設(shè)計并取得相應(yīng)工程設(shè)計資質(zhì)等級證書的單位。
1.6 監(jiān)理單位:指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。
1.7 工程師:指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表,其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人承包人在合同條款中約定。
1.8 工程:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。
1.9 合同價款:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任的款項。
1.10 追加合同價款:指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1.11 費用:指不包含在合同價款之內(nèi)的應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人或承包人承擔(dān)的經(jīng)濟支出。
1.12 工期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,按總?cè)諝v天數(shù)(包括 法定節(jié)假日 )計算的承包天數(shù)。
1.13 開工日期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.14 竣工日期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。
1.15 圖紙及作法說明:指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn),用以滿足承包人施工需要的所有圖紙及作法說明(包括原工程竣工圖及供本工程使用的施工圖及相應(yīng)文字說明)。
1.16 施工場地:指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。
1.17 書面形式;指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
1.18 違約責(zé)任 :指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
1.19 索賠:指在合同履行過程中,對于并非自己的過錯,而應(yīng)由對方承擔(dān)責(zé)任的情況造成的實際損失,向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償和(或)工期順延的要求。
1.20 不可抗力:指不能預(yù)見,不能避免并不能克服的影響本合同履行的客觀情況。
1.21 小時或天:本合同中規(guī)定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規(guī)定按天計算時間的,開始當(dāng)天不計入,從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或其他法定節(jié)假日的,以節(jié)假日次日為時限的最后一天,但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當(dāng)日24時。
第2條 合同文件及解釋順序
2.1 本合同文件相互解釋、互為說明。雙方約定組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下;
( )本合同協(xié)議書
( )中標(biāo)通知書
( )投標(biāo)書及其附件
( )本合同合同條款
( )標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
( )圖紙及作法說明
( )工程量清單
( )工程報價單或預(yù)算書
2.2 當(dāng)合同文件內(nèi)容含糊不清或不相一致時,在不影響工程正常進行的情況下,由發(fā)包人與承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師的解釋時,按本合同條款第39條的約定處理。
第3條 合同文件使用的語言文字,適用的法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范
3.1 本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明(如碗需使用其他語言文字時雙方另行商定)。
3.2 本合同文件適用的法律、法規(guī);國家的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本市地方性法規(guī)及相關(guān)規(guī)定對本合同具有約束力。結(jié)合本工程特點,需進一步明示的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本市地方法規(guī)及有關(guān)規(guī)定:
3.3 適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范:國家和本市有關(guān)房屋修繕及房屋建筑的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范適用于本工程。結(jié)合本工程特點,雙方商定需進一步明示的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范:
(1)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范:
(2)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范:
(3)地方性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范:
3.4 國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的部分有:
應(yīng)由發(fā)包人在 日內(nèi)向承包人提出施工技術(shù)要求,承包人在 日內(nèi)按要求提出施工工藝,經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后執(zhí)行。發(fā)包人要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的,應(yīng)負(fù)責(zé)提供中文譯本。購買、翻譯標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或制定施工工藝所發(fā)生的費用,應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)。
第4條 圖紙及作法說明
4.1 發(fā)包人向承包人提供的圖紙及作法說明內(nèi)容、時間及套數(shù):
承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的,發(fā)包人應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費用由承包人承擔(dān)。
4.2 發(fā)包人對圖紙及作法說明的保密要求
因采取保密措施所發(fā)生的費用 元,由發(fā)包人承擔(dān)。承包人應(yīng)在約定的保密期限內(nèi)履行保密義務(wù),若違反約定并有確鑿 證據(jù) 證明屬承包人泄密而給發(fā)包人造成損失的,承包人應(yīng)承擔(dān)一切損失賠償。
4.3 承包人未經(jīng)發(fā)包人同意,不得將本工程圖紙及作法說明轉(zhuǎn)給第三人。工程質(zhì)量保修期滿后,除承包人存檔需要的圖紙及作法說明外,應(yīng)將全部圖紙及作法說明退還給發(fā)包人。
4.4 使用國外圖紙的要求及費用的承擔(dān):
4.5 承包人應(yīng)在施工場地保留一套完整圖紙,供工程師及有關(guān)人員進行工程檢查時使用。
二、雙方的一般權(quán)利和義務(wù)
第5條 工程師
5.1 發(fā)包人委托 對本工程進行監(jiān)理,監(jiān)理單位委派的監(jiān)理工程師性名: 職務(wù): 其職權(quán)主要內(nèi)容:
發(fā)包人在實施監(jiān)理前應(yīng)將委托監(jiān)理的單位名稱、監(jiān)理內(nèi)容和權(quán)限以書面形式通知承包人。
5.2 在合同履行中,發(fā)生影響發(fā)包人承包人雙方權(quán)利或義務(wù)的事件時,負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師應(yīng)依據(jù)合同在其職權(quán)范圍內(nèi)客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時,按本合同條款第39條的約定處理。
5.3 發(fā)包人派駐施工場地的工程師姓名: 職務(wù):
(1)本工程如實行監(jiān)理,發(fā)包人派駐工程師的職權(quán)不得與監(jiān)理工程師交叉,其具體職權(quán):
(2)本工程如不實行監(jiān)理,發(fā)包人派駐的工程師應(yīng)負(fù)責(zé)本合同的全面履行。
第6條 工程師的委派和指令
6.1 工程師可委派工程師代表,行使合同約定的自己的職權(quán),并可在認(rèn)為必要時撤回委派。委派和撤回均應(yīng)提前7天以書面形式通知承包人,負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師還應(yīng)將委派和撤回通知發(fā)包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。
工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件,與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時,可將此函件提交工程師,工程師應(yīng)進行確認(rèn)。工程師代表發(fā)出指令有失誤時,工程師應(yīng)進行糾正。
除工程師或工程師代表外,發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權(quán)向承包人發(fā)出任何指令。
6.2 工程師的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給項目經(jīng)理,項目經(jīng)理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,工程師可發(fā)出口頭指令,并在48小時內(nèi)給予書面確認(rèn),承包人對工程師的指令應(yīng)予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認(rèn)的,承包人應(yīng)于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認(rèn)要求。工程師在承包人提出確認(rèn)要求后48小時內(nèi)不予答復(fù)的,視為口頭指令已被確認(rèn)。
承包人認(rèn)為工程師指令不合理,應(yīng)在收到指令后24小時內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報告,工程師在收到承包人報告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,并以書面形式通知承包人。緊急情況下,工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議,但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,承包人應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔(dān)。延誤的工期相應(yīng)順延。
本款規(guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。
6.3 工程師應(yīng)按合同約定,及時向承包人提供所需指令、批準(zhǔn)并履行約定的其他義務(wù)。由于工程師未能按合同約定履行義務(wù)造成工期延誤,發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)延誤造成的追加合同價款,并賠償承包人有關(guān)損失,順延延誤的工期。
6.4 如需更換工程師,發(fā)包人應(yīng)至少提前7天以書面形式通知承包人,后任工程師繼續(xù)行使合同文件約定的前任工程師的職權(quán),履行前任工程師的義務(wù)。
第7條 項目經(jīng)理
7.1 承包人委派的項目經(jīng)理的姓名:________ 職務(wù):________
7.2 承包人依據(jù)合同發(fā)出的通知,以書面形式由項目經(jīng)理簽字后送交工程師,工程師在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
7.3 項目經(jīng)理按發(fā)包人認(rèn)可的施工組織設(shè)計(施工方案)和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時,項目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)采取保 證人 員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后48小時內(nèi)向工程師送交報告。責(zé)任在發(fā)包人或第三人的,由發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在承包人的,由承包人承擔(dān)費用,不順延工期。
7.4 承包人如需要更換項目經(jīng)理,應(yīng)至少提前7天以書面形式通知發(fā)包人,并征得發(fā)包人同意。后任項目經(jīng)理繼續(xù)行使合同文件約定的前任項目經(jīng)理職權(quán),履行前任項目經(jīng)理的義務(wù)。
7.5 發(fā)包人可以與承包人協(xié)商,建議更換其認(rèn)為不稱職的項目經(jīng)理。
第8條 發(fā)包人工作
8.1 發(fā)包人按雙方約定的內(nèi)容和時間完成以下工作:
(1)對需要而且可以騰空的建筑物,應(yīng)在開工前______天將影響施工的障礙物清理完畢。對建筑物內(nèi)確屬不易騰空的設(shè)備、家具、陳設(shè)等采取相應(yīng)遮蓋保護措施;
(2)向承包人提供出供施工期間施工場地及施工通道的范圍、要求及時間:
(3)向承包人提供施工所需水、電、煤氣、熱力、通訊等設(shè)備管線的時間、規(guī)格、地點及使用要求:
(4)向承包人提供施工場地地質(zhì)和各種管線資料的時間及內(nèi)容:
并對資料真實性負(fù)責(zé);
(5)由發(fā)包人辦理的施工許可證及其他所需證件、批件和 臨時用地 、停水、停電、中斷交通等批準(zhǔn)手續(xù)的名稱和時間:
(6)提供確定水準(zhǔn)點和座標(biāo)控制點,并以書面形式交給承包人,進行現(xiàn)場交驗的時間:
(7)組織設(shè)計單位和承包人對圖紙及作法說明進行設(shè)計交底的時間:
(8)協(xié)調(diào)施工場地與周圍建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和其他設(shè)備管線的保護及與毗鄰的其他單位關(guān)系,并負(fù)責(zé)支付相應(yīng)費用:
(9)協(xié)調(diào)施工場地內(nèi)不同施工單位之間的關(guān)系的要求:
(10)雙方約定由發(fā)包人應(yīng)完成的其他工作:
8.2 屬發(fā)包人應(yīng)完成8.1款的工作,發(fā)包人可將其部分工作委托承包人辦理的內(nèi)容:
并承擔(dān)相應(yīng)費用。
8.3 發(fā)包人未能履行8.1款各項義務(wù),導(dǎo)致工期延誤或給承包人造成損失的,發(fā)包人賠償承包人有關(guān)損失,順延延誤的工期。
第9條 承包人工作
9.1 承包人按雙方約定的內(nèi)容和時間完成以下工作:
(1)根據(jù)發(fā)包人委托,在其設(shè)計資質(zhì)等級和業(yè)務(wù)允許的范圍內(nèi),完成施工圖設(shè)計成與工程配套設(shè)計的內(nèi)容和提交的時間:
報經(jīng)工程師確認(rèn)后使用,發(fā)包人承擔(dān)此項費用的計算:
(2)向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應(yīng)進度統(tǒng)計報表的名稱和時間:
(3)在騰空后單獨由承包方施工的施工場地內(nèi)按有關(guān)規(guī)定和要求,設(shè)置和維修非夜間施工使用的照明設(shè)備、圍攔設(shè)備,并負(fù)責(zé)安全保衛(wèi),其具體要求:
(4)對不騰空、不停止使用及臨街交通要道附近的建筑物施工,設(shè)置非夜間施工使用的照明設(shè)備、圍攔設(shè)備,并負(fù)責(zé)安全保衛(wèi),其具體要求:
(5)對本工程需夜間施工的具體要求及費用的計?。?/p>
(6)遵守北京市人民政府及其主管部門對施工場地的交通、施工噪音、環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等管理規(guī)定,需要辦理的手續(xù):
并以書面形式通知發(fā)包人,發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的費用。但因承包人的責(zé)任發(fā)生的罰款應(yīng)由承包人承擔(dān);
(7)對施工場地各種管線和周圍建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護建筑)古樹名木保護工作的內(nèi)容要求及費用承擔(dān):
凡因承包人的責(zé)任造成的罰款或其他費用應(yīng)由承包人負(fù)擔(dān);
(8)建筑結(jié)構(gòu)加固、改造、補強、修繕,設(shè)備及設(shè)備管線更新、改造等工程必須嚴(yán)格按照圖紙及作法說明的要求施工,未經(jīng)工程師批準(zhǔn),承包人不得隨意改變作法;
(9)非建筑結(jié)構(gòu)加固、改造、補強、修繕,設(shè)備及設(shè)備管線更新改造工程,必須按照圖紙及作法說明的要求施工,未經(jīng)工程師批準(zhǔn),承包人隨意拆、改原建筑結(jié)構(gòu)、防火墻、增加荷載、隨意改變管線走向等造成的罰款,由承包人負(fù)擔(dān);
(10)已竣工工程尚未交付發(fā)包人之前,承包人負(fù)責(zé)已完工程的成品保護工作。成品保護期間,凡因承包人原因造成的損壞,承包人自費給予修復(fù)。但因發(fā)包人原因造成的損壞,其修復(fù)責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。發(fā)包人對成品保護提出的特殊保護要求及費用的承擔(dān):
(11)雙方約定對施工場地的清潔衛(wèi)生要求:
(12)雙方約定由承包人應(yīng)做的其他工作:
9.2 承包人未能履行9.1款各項義務(wù),造成發(fā)包人損失的,承包人賠償發(fā)包人的有關(guān)損失。
三、施工組織設(shè)計和工期
第10條 進度計劃
10.1 承包人提供施工組織設(shè)計(施工方案)和進度計劃的時間
________________________工程師在收到后 天內(nèi)予以確認(rèn)或提出修改意見,逾期不確認(rèn)也不提出書面意見的,視為同意。
群體工程中單位工程分期進行施工的,承包人提供按照發(fā)包人提供圖紙及作法說明的時間,按單位工程提供編制施工組織設(shè)計(施工方案)和進度計劃的要求:
10.2 承包人必須按工程師確認(rèn)的進度計劃組織施工,接受工程師對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進度與經(jīng)確認(rèn)的進度計劃不符時,承包人應(yīng)按工程師的要求提出改進措施,經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行。因承包人的原因?qū)е聦嶋H進度與進度計劃不符,承包人無權(quán)就改進措施提出追加合同條款。
第11條 開工及延期開工
11.1 承包人應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工,應(yīng)當(dāng)不遲于協(xié)議書約定的開工日期前7天,以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應(yīng)當(dāng)在接到延期開工申請后48小時內(nèi)以書面形式答復(fù)承包人。工程師在接到延期開工申請后48小時內(nèi)不答復(fù),視為同意承包人要求,工期相應(yīng)順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求,工期不予順延。
11.2 因發(fā)包人原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工,工程師應(yīng)以書面形式通知承包人,推遲開工日期。發(fā)包人賠償承包人因延期開工造成的損失,并相應(yīng)順延工期。
第12條 暫停施工
工程師認(rèn)為確有必要暫停施工時,應(yīng)當(dāng)以書面形式要求承包人暫停施工,并在提出要求后48小時內(nèi)提出書面處理意見。承包人應(yīng)當(dāng)按工程師要求停止施工,并妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見后,可以書面形式提出復(fù)工要求,工程師應(yīng)當(dāng)在48小時內(nèi)予以答復(fù)。工程師未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見,或收到承包人復(fù)工要求后48小時內(nèi)未予答復(fù),承包人可自行復(fù)工。因發(fā)包人原因造成停工的,由發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價款,賠償承包人由此造成的損失,相應(yīng)順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔(dān)發(fā)生的費用,工期不予順延。
第13條 工期延誤
13.1 因以下原因造成工期延誤,經(jīng)工程師確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)發(fā)包人未能按合同條款的約定提供圖紙及作法說明和開工條件;
(2)發(fā)包人未能按合同條款約定日期支付工程預(yù)付款、進度款,致使施工不能正常進行;
(3)工程師未按合同條款約定提供所得指令、批準(zhǔn)等,致使施工不能正常進行;
(4)設(shè)計變更和工程量增加;
(5)7天內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
(6)不可抗力;
(7)雙方約定或工程師同意工期順延的其他情況:
13.2 承包人在13.1款情況發(fā)生后14天內(nèi),就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告后14天內(nèi)予以確認(rèn),逾期不予確認(rèn)也不提出修改意見,視為同意順延工期。
第14條 工程竣工
14.1 承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
14.2 因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的,承包人承擔(dān)違約責(zé)任。
14.3 施工中發(fā)包人如需提前竣工,雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議,作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應(yīng)包括承包人為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施,發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內(nèi)容。
四、質(zhì)量與檢驗
第15條 工程質(zhì)量與樣板
15.1 工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人承擔(dān)違約責(zé)任。
15.2 雙方約定在 制作樣板及樣板間,作為質(zhì)量評定驗收的實物標(biāo)準(zhǔn)。樣板及樣板間應(yīng)按發(fā)包人提供的圖紙及作法說明的規(guī)定制作,經(jīng)工程師驗收合格后,由雙方共同封存,由發(fā)包人承擔(dān)制作樣板及樣板間的費用計算:
15.3 雙方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第16條 檢查和返工
16.1 承包人應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙及作法說明的要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時接受工程師的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
16.2 工程質(zhì)量達不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)要求承包人拆除和重新施工,承包人應(yīng)按工程師的要求拆除和重新施工,直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因承包人原因達不到約定標(biāo)準(zhǔn),由承包人承擔(dān)拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
16.3 工程師的檢查檢驗不應(yīng)影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由承包人承擔(dān)。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發(fā)包人承擔(dān),相應(yīng)順延工期。
16.4 因工程師指令失誤或其他非承包人原因發(fā)生的追加合同價款,由發(fā)包人承擔(dān)。
第17條 隱蔽工程和中間驗收
17.1 雙方約定工程具備隱蔽條件或達到中問驗收的部位:
對上述部位達到驗 收條 件時承包人進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽或中間驗收的內(nèi)容,驗收的時間和地點。承包人準(zhǔn)備驗收記錄,驗收合格,工程師在驗收記錄上簽字后,承包人可以進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,承包人在工程師限定的時間內(nèi)修改后重新驗收。
17.2 工程師不能按時進行驗收,應(yīng)在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,承包人可自行組織驗收,工程師應(yīng)承認(rèn)驗收記錄。
17.3 經(jīng)工程師驗收,工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和圖紙及作法說明等的要求,驗收24小時后,工程師不在驗收記錄上簽字,視為工程師已經(jīng)認(rèn)可驗收記錄,承包人可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
第18條 重新檢驗
無論工程師是否進行驗收,當(dāng)其要求對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗時,承包人應(yīng)按要求進行剝離成開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復(fù)。檢驗合格,發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的全部追加合同價款,賠償承包人損失,并相應(yīng)順延工期。檢驗不合格,承包人承擔(dān)發(fā)生的全部費用,工期不予順延。
第19條 工程試車
19.1 雙方約定需要試車的,試車內(nèi)容應(yīng)與承包人承包的設(shè)備及設(shè)備管線工程的范圍相一致。具體試車的內(nèi)容及范圍:
19.2 設(shè)備及設(shè)備管線維修、拆改、安裝工程具備單機無負(fù)荷試車條件,承包人組織試車,并在試車前48小時以書面形式通知工程師,通知包括試車內(nèi)容、時間、地點。承包人準(zhǔn)備試車記錄,發(fā)包人根據(jù)承包人要求為試車提供必要的條件。試車合格,工程師在試車記錄上簽字。
19.3 工程師不能按時參加試車,須在開始試車前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求,不參加試車,應(yīng)承認(rèn)試車記錄。
19.4 設(shè)備及設(shè)備管線維修、拆改、安裝工程具備無負(fù)荷聯(lián)動試車條件,發(fā)包人組織試車,并在試車前48小時以書面形式通知承包人,通知包括試車內(nèi)容、時間、地點和對承包人的要求,承包人按要求做好準(zhǔn)備工作。試車合格,雙方在試車記錄上簽字。
19.5 雙方責(zé)任:
(1)由于設(shè)計原因試車達不到驗收要求,發(fā)包人應(yīng)要求設(shè)計單位修改設(shè)計,承包人按修改后的設(shè)計重新維修、拆改、安裝,發(fā)包人承擔(dān)修改設(shè)計、重新維修、拆改及安裝的全部費用和追加的合同價款,工期相應(yīng)順延。
(2)由于設(shè)備制造原因試車達不到驗收要求,由該設(shè)備采購一方負(fù)責(zé)重新購置或修理,承包人負(fù)責(zé)拆除和重新安裝。設(shè)備由承包人采購的,由承包人承擔(dān)修理或重新購置,拆除及重新安裝的費用,工期不予順延;設(shè)備由發(fā)包人采購的,發(fā)包人承擔(dān)上述各項追加合同價款,工期相應(yīng)順延。
(3)由于承包人施工的原因試車達不到驗收要求,承包人按工程師要求重新維修、拆改、安裝和試車,并承擔(dān)重新維修、拆改、安裝和試車費用,工期不予順延。
(4)試車費用除在合同價款之內(nèi)的外,試車費用另由發(fā)包人承擔(dān)的計算:
(5)工程師在試車合格后不在試車記錄上簽字,試車結(jié)束24小時后,視為工程師已經(jīng)認(rèn)可試車記錄,承包人可繼續(xù)施工或辦理竣工手續(xù)。
19.6 投料試車應(yīng)在工程竣工驗收后由發(fā)包人負(fù)責(zé),如發(fā)包人要求在工程竣工驗收前進行或需要承包人配合時,應(yīng)征得承包人同意,另行簽定補充協(xié)議。
五、安全施工
第20條 安全施工與檢查
20.1 承包人應(yīng)遵守房屋修繕及工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,由承包人承擔(dān)。
20.2 發(fā)包人應(yīng)對其在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負(fù)責(zé)。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿剩砂l(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費用。
第21條 安全防護
21.1 承包人在動力設(shè)備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段附近施工時,施工開始前應(yīng)向工程師提出安全防護措施,經(jīng)工程師認(rèn)可后實施,防護措施費用由發(fā)包人承擔(dān)。
21.2 實施爆破作業(yè),在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時,承包人應(yīng)在施工前14天以書面形式通知工程師,并提出相應(yīng)的安全防護措施,經(jīng)工程師認(rèn)可后實施,由發(fā)包人承擔(dān)安全防護措施費用。
第22條 事故處理
22.1 發(fā)生重大傷亡及其他安全事故,承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知工程師,同時按政府有關(guān)部門要求處理,由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費用。
22.2 發(fā)包人承包人對事故責(zé)任有爭議時,應(yīng)按政府有關(guān)部門的認(rèn)定處理。
六、合同價款與支付
第23條 合同價款及調(diào)整
23.1 招標(biāo) 工程的合同價款由發(fā)包人承包人依據(jù)中標(biāo)通知書中的中標(biāo)價格在協(xié)議書內(nèi)約定。非招標(biāo)工程的合同價款由發(fā)包人承包人依據(jù)工程預(yù)算書在協(xié)議書內(nèi)約定。
23.2 經(jīng)雙方約定,本合同價款采用 方式確定。
(1)固定價格合同。合同價款中包括風(fēng)險范圍及風(fēng)險費用的計算方法:
在約定的風(fēng)險范圍內(nèi)合同價款不再調(diào)整。但約定風(fēng)險范圍以外的合同價款調(diào)整方法約定為:
(2)成本加酬金合同。有關(guān)成本加酬金的構(gòu)成及計算方法:
(3)可調(diào)價合同。合同價款調(diào)整因素包括下列內(nèi)容及調(diào)整方法:
(a)法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)政策變化影響的合同價款;
(b)北京市房屋修繕工程定額管理處公布的價格調(diào)整;
(c)7天內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
(d)雙方約定的其他因素:
23.3 雙方約定采用可調(diào)合同價款的,在雙方約定的調(diào)整因素發(fā)生后14天內(nèi),承包人將調(diào)整原因、金額以書面形式通知工程師,工程師確認(rèn)調(diào)整金額后作為追加合同價款,與 工程款 同期支付。工程師收到承包人通知后14天內(nèi)不予確認(rèn)也不提出修改意見,視為已經(jīng)同意該項調(diào)整。
第24條 工程預(yù)付款
24.1 雙方約定工程預(yù)付款時間: 發(fā)包人向承包人支付工程預(yù)付款金額或占合同價款總額的比例:
扣回工程預(yù)付款的時間及比例:
24.2 發(fā)包人未按約定時間向承包人預(yù)付工程款,承包人在約定預(yù)付時間7天后向發(fā)包人發(fā)出要求預(yù)付的通知,發(fā)包人收到通知后仍不能按要求預(yù)付,承包人可在發(fā)出通知后7天停止施工,發(fā)包人應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向承包人支付同期應(yīng)付款的貸款利息,并承擔(dān)違約責(zé)任。
第25條 工程量的確認(rèn)
25.1 承包人應(yīng)向工程師提交已完工程量報告的時間:
____________________________工程師接到報告后7天內(nèi)按圖紙及作法說明核實計量已完工程量,并在核實計量前24小時通知承包人,承包人為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量,計量結(jié)果有效,作為工程價款支付的依據(jù)。
25.2 工程師收到承包人報告后7天內(nèi)未進行計量,從第8天起,承包人報告中開列的工程量即視為被確認(rèn),作為工程價款支付的依據(jù)。工程師不按約定時間通知承包人,致使承包人未能參加計量,計量結(jié)果無效。
25.3 對承包人超出圖紙及作法說明范圍和因承包人原因造成返工的工程量,工程師不予計量。
第26條 工程款(進度款)支付
26.1 在確認(rèn)計量結(jié)果后14天內(nèi),發(fā)包人應(yīng)向承包人支付工程款的方式和時間:
按本合同條款第24.1款約定時間,發(fā)包人應(yīng)扣回的預(yù)付款,與工程款(進度款)同期進行。
26.2 本合同條款第23條確定調(diào)整合同價款、第33條工程變更調(diào)整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款,應(yīng)與工程款(進度款)同期調(diào)整支付。
26.3 發(fā)包人超過約定的支付時間不支付工程款(進度款),承包人可向發(fā)包人發(fā)出要求付款的通知,發(fā)包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議,經(jīng)承包人同意后可延期支付。協(xié)議應(yīng)明確延期支付的時間和從計量結(jié)果確認(rèn)后第15天起計算應(yīng)付款的同期貸款利息。
26.4 發(fā)包人不按本合同約定支付工程款(進度款),雙方又未達成延期付款協(xié)議,導(dǎo)致施工無法進行,承包人可停止施工,由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任。
七、材料設(shè)備供應(yīng)
第27條 發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備
27.1 經(jīng)雙方商定,由發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備的,應(yīng)規(guī)定在發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備一覽表內(nèi)(附件二)作為本合同附件。
27.2 發(fā)包人按一覽表約定的內(nèi)容提供材料設(shè)備,并向承包人提供產(chǎn)品合格證明,對其質(zhì)量負(fù)責(zé)。發(fā)包人在所提供材料設(shè)備到貨前24小時,以書面形式通知承包人,由承包人泥人與發(fā)包人共同清點。
27.3 發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備,承包人派人參加清點后由承包人妥善保管,發(fā)包人支付相應(yīng)保管費用。因承包人原因發(fā)生丟失損壞,由承包人負(fù)責(zé)賠償。
發(fā)包人未通知承包人清點,承包人不負(fù)責(zé)材料設(shè)備的保管,丟失損壞由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
27.4 發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備與一覽表不符時,雙方約定發(fā)包人應(yīng)根據(jù)下列情況分別承擔(dān)責(zé)任:
(1)材料設(shè)備單價與一覽表不符,由發(fā)包人承擔(dān)所有差價;
(2)材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級與一覽表不符,承包人可拒絕接收保管,由發(fā)包人運出施工場地并重新采購;
(3)發(fā)包人供應(yīng)的材料規(guī)格、型號與一覽表不符,經(jīng)發(fā)包人同意,承包人可代為調(diào)劑串換,由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)費用;
(4)到貨地點與一覽表不符,由發(fā)包人負(fù)責(zé)運至一覽表指定地點;
(5)供應(yīng)數(shù)量少于一覽表約定的數(shù)量時,由發(fā)包人補齊;多于一覽表約定數(shù)量時,發(fā)包人負(fù)責(zé)將多出部分運出施工場地;
(6)到貨時間早于一覽表約定時間,由發(fā)包人承擔(dān)因此發(fā)生的保管費用;到貨時間遲于一覽表約定的供應(yīng)時間,發(fā)包人賠償由此造成的承包人損失,造成工期延誤的,相應(yīng)順延工期。
27.5 發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備使用前,由承包人負(fù)責(zé)檢驗或試驗,不合格的不得使用,檢驗或試驗費用由發(fā)包人承擔(dān)。
27.6 發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備的結(jié)算方法:
第28條 承包人采購材料設(shè)備
28.1 雙方約定由承包人采購的材料設(shè)備:
并提供產(chǎn)品合格證明,對材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。承包人在材料設(shè)備到貨前24小時通知工程師清點驗收。
28.2 承包人采購的材料設(shè)備與設(shè)計或標(biāo)準(zhǔn)要求不符時,承包人應(yīng)按工程師要求的時間運出施工場地,重新采購符合要求的產(chǎn)品,承擔(dān)由此發(fā)生的費用,由此延誤的工期不予順延。
28.3 承包人采購的材料設(shè)備在使用前,承包人應(yīng)按工程師的要求進行檢驗或試驗,不合格的不得使用,檢驗或試驗費用由承包人承擔(dān)。
28.4 工程師發(fā)現(xiàn)承包人采購并使用不符合設(shè)計或標(biāo)準(zhǔn)要求的材料設(shè)備時,應(yīng)要求由承包人負(fù)責(zé)修復(fù)、拆除或重新采購,并承擔(dān)發(fā)生的費用,由此延誤的工期不予順延。
28.5 承包人需要使用代用材料時,應(yīng)經(jīng)工程師認(rèn)可后才能使用,由此增減的合同價款雙方以書面形式議定。
28.6 由承包人采購的材料設(shè)備,發(fā)包人不得指定生產(chǎn)廠或供應(yīng)商。
第29條 材料的樣品及樣本
29.1 雙方約定,雙方任何一方采購或提供的下列材料均需提供樣品或樣本:
29.2 由發(fā)包人或設(shè)計單位指定的材料品種需提供指定的式樣、色調(diào)和規(guī)格的樣品或樣本:
29.3 材料樣品或樣本,經(jīng)雙方認(rèn)定驗收后共同封存,作為材料供應(yīng)和竣工驗收的實物標(biāo)準(zhǔn)。不符合樣品或樣本標(biāo)準(zhǔn)的,由供貨方承擔(dān)責(zé)任。
第30條 材料試驗
30.1 雙方約定對下列材料必須進行防火阻燃、毒性反應(yīng)及其他試驗(包括防水、凍溶、強度測試等):
(1)屬應(yīng)作防火阻燃試驗的材科:
(2)屬應(yīng)作毒性反應(yīng)試驗的材料:
(3)其他應(yīng)作試驗的材料及試驗內(nèi)容:
30.2 由承包人負(fù)責(zé)組織進行上述各類材料試驗,但不具備專業(yè)測試條件的可委托 進行試驗,試驗費用由發(fā)包方負(fù)擔(dān)。
30.3 試驗結(jié)果不合格的材料:凡未采購的應(yīng)停止采購,凡已采購并運至施工場地的,應(yīng)立即退貨或由采購方運出施工場地,由此造成的各種費用支出,由采購方負(fù)責(zé)。由發(fā)包方或設(shè)計單位指定的材料經(jīng)測試不合格,由發(fā)包人承擔(dān)由此而產(chǎn)生的全部費用。
八、工程變更
第31條 工程設(shè)計變更
31.1 施工中發(fā)包人需對原工程設(shè)計進行變更,應(yīng)提前14天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設(shè)計修繕、裝修標(biāo)準(zhǔn)或范圍時,發(fā)包人應(yīng)報有關(guān)部門重新審查批準(zhǔn),并由原設(shè)計單位提供變更的相應(yīng)圖紙及作法說明。承包人按照工程師發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求,進行下列變更:
(1)更改工程有關(guān)部分的標(biāo)高、基線、位置和尺寸,
(2)增減合同中約定的工程量;
(3)改變有關(guān)工程的施工時間和順序;
(4)其他有關(guān)工程變更需要的附加工作。
因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承包人損失,由發(fā)包人承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
31.2 施工中承包人不得對原工程設(shè)計進行變更。因承包人擅自變更設(shè)計發(fā)生的費用和由此導(dǎo)致發(fā)包人的直接損失,由承包人承擔(dān),延誤的工期不予順延。
31.3 承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對圖紙及作法說明、施工組織設(shè)計的變更及對材料、設(shè)備的換用,須經(jīng)工程師同意。未經(jīng)同意擅自更改或換用時,承包人承擔(dān)由此發(fā)生的費用,并賠償發(fā)包人的有關(guān)損失,延誤的工期不予順延。工程師同意采用承包人合理化建議,致使發(fā)包人因此而直接或間接獲得收益,所發(fā)生的費用分擔(dān)和利益的分享應(yīng)由發(fā)包人與承包人另行約定。
31.4 工程設(shè)計變更,雙方均應(yīng)主動辦理變更洽商手續(xù)。承包人應(yīng)按變更洽商的要求實際履行。
第32條 其他變更
合同履行中發(fā)包人要求變更工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)生其他實質(zhì)性變更,由雙方協(xié)商解決。
第33條 確定變更價款
33.1 承包人在工程變更確定后14天內(nèi),提出變更工程價款的報告,經(jīng)工程師確認(rèn)后調(diào)整合同價款。變更合同價款按下列方法進行:
(1)合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款;
(2)合同中只有類似變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款;
(3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由承包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格,經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行。
33.2 承包人在雙方確定變更后14天內(nèi)不向工程師提出變更工程價款報告時,視為該項變更不涉及合同價款的變更。
33.3 工程師應(yīng)在收到變更工程價款報告之日起14天內(nèi)予以確認(rèn),工程師無正當(dāng)理由不確認(rèn)時,自變更工程價款報告送達之日起14天后視為變更工程價款報告已被確認(rèn)。
33.4 工程師不同意承包人提出變更價款,按本合同條款第39條的約定處理。
33.5 工程師確認(rèn)增加的工程變更價款作為追加合同價款,與工程價款同期支付。
33.6 因承包人自身原因?qū)е碌墓こ套兏邪藷o權(quán)要求追加合同價款。
九、工程驗收與結(jié)算
第34條 竣工驗收
34.1 工程具備竣工驗收條件,承包人按國家和本市有關(guān)竣工驗收有關(guān)規(guī)定,向發(fā)包人提供完整竣 工資 料及竣工驗收報告的詳細(xì)內(nèi)容、時間和份數(shù):
34.2 發(fā)包人收到竣工驗收報告后28天內(nèi)組織有關(guān)單位驗收,并在驗收后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。承包人按要求修改,并承擔(dān)由自身原因造成修改的費用。
34.3 發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗收報告后28天內(nèi)不組織驗收,或驗收后14天內(nèi)不提出修改意見,視為竣工報告已被認(rèn)可。
34.4 工程竣工驗收通過,承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗收的,實際竣工日期為承包人修改后提請發(fā)包人驗收的日期。
34.5 發(fā)包人收到承包人竣工驗收報告后28天內(nèi)不組織驗收,從第29天起承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。
34.6 雙方約定中間交工工程的范圍和竣工時間:
其驗收程序按本合同條款34.1款至34.4款辦理。
34.7 因特殊原因,發(fā)包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的,雙方另行簽訂甩項竣工協(xié)議,明確雙方責(zé)任和工程價款支付方法。
34.8 工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的,承包人不得交工,發(fā)包人也不得使用。發(fā)包人強行使用時,由此發(fā)生的質(zhì)量問題及其他問題,由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。
第35條 竣工結(jié)算
35.1 工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后28天內(nèi),承包人向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料,雙方按照協(xié)議書約定價款及本合同條款約定的合同價款調(diào)整內(nèi)容,進行工程竣工結(jié)算。
35.2 發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)進行核實,給予確認(rèn)或提出修改意見。發(fā)包人確認(rèn)竣工結(jié)算報告后通知經(jīng)辦銀行向承包人支付工程竣工結(jié)算價款。承包人收到竣工結(jié)算價款后14天內(nèi)將竣工工程交付發(fā)包人。
35.3 發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資科后28天內(nèi)無正當(dāng)理由不支付工程竣工結(jié)算價款,從第29天起按承包人同期向 銀行貸款利率 支付拖欠工程價款的利息,并承擔(dān)違約責(zé)任。
35.4 工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后28天內(nèi),承包人未能向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料,造成工程竣工結(jié)算不能正常進行或工程竣工結(jié)算價款不能及時支付,發(fā)包人要求交付工程的,承包人應(yīng)當(dāng)交付;發(fā)包人不要求交付工程的,承包人承擔(dān)保管責(zé)任。
35.5 發(fā)包人承包人對工程竣工結(jié)算價款發(fā)生爭議時,按本合同條款第39條的約定處理。
第36條 質(zhì)量保修
36.1 承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)和國家及本市關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定,對交付發(fā)包人使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
36.2 雙方約定在工程竣工驗收前簽訂工程質(zhì)量保修書(附件三)的具體時間及要求:
工程質(zhì)量保修書(附件三)應(yīng)作為本合同附件。
十、違約責(zé)任、索賠和爭議解決方式
第37條 違約責(zé)任
37.1 發(fā)包人違約的具體責(zé)任;
(1)本合同條款第24條約定的因發(fā)包人不按時支付工程預(yù)付款,應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任:
(2)本合同條款第26.4條款約定的因發(fā)包人不按時支付工程進度款,應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任:
(3)本合同條款第35.3款約定的因發(fā)包人不支付工程結(jié)算款,應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任:
(4)發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)的其他違約責(zé)任:
發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償因其違約給承包人造成的經(jīng)濟損失,順延延誤的工期。賠償承包人損失金額或支付違約金的計算方法分別為:
37.2 承包人違約的具體責(zé)任:
(1)本合同條款第14.2款約定的因承包人不按協(xié)議書約定的時間竣工的,應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任:
(2)本合同條款第15.1款約定的因承包人達不到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任:
(3)承包人應(yīng)承擔(dān)的其他違約責(zé)任:
承包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償因其違約給發(fā)包人造成的經(jīng)濟損失。賠償發(fā)包人損失金額成支付違約金的計算方法分別為:
37.3 一方違約后,另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時,違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
第38條 索賠
38.1 當(dāng)一方向另一方提出索賠時,要有正當(dāng)索賠理由,且有索賠事件發(fā)生時的有效證據(jù)。
38.2 發(fā)包人未能按合同約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤以及應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的其他情況,造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經(jīng)濟損失,承包人可按下列程序以書面形式向發(fā)包人索賠:
(1)索賠事件發(fā)生后28天內(nèi),向工程師發(fā)出索賠意向通知;
(2)發(fā)出索賠意向通知后28天內(nèi),向工程師提出延長工期和(或)補償經(jīng)濟損失的索賠報告及有關(guān)資料;
(3)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關(guān)資料后,于28天內(nèi)給予答復(fù),或要求承包人進一步補充索賠理由和證據(jù);
(4)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關(guān)資料后28天內(nèi)未予答復(fù)或未對承包人作進一步要求,視為該項索賠已經(jīng)認(rèn)可;
(5)當(dāng)該索賠事件持續(xù)進行時,承包人應(yīng)當(dāng)階段性向工程師發(fā)出索賠意向,在索賠事件終了后28天內(nèi),向工程師送交索賠的有關(guān)資料和最終索賠報告。索賠答復(fù)程序與本條款(3)、(4)規(guī)定相同。
38.3 承包人未按合同約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤,給發(fā)包人造成經(jīng)濟損失,發(fā)包人可按本合同條款38.2款確定的時限向承包人提出索賠。
第39條 爭議解決方式
39.1 發(fā)包人承包人在履行合同時發(fā)生爭議,可以和解或者請有關(guān)主管部門調(diào)解。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的,雙方約定同意按以下第 種方式解決。
(1)提請北京仲裁委員會仲裁;
(2)提請______________________仲裁委員會仲裁;
(3)向________________________人民法院提起訴訟。
39.2 發(fā)生爭議后,除非出現(xiàn)下列情況的,雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),保護好已完工程:
(1)單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行,雙方協(xié)議停止施工;
(2)調(diào)解要求停止施工,且為雙方接受;
(3)仲裁機構(gòu)要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
十一、其他
第40條 工程分包
40.1 本工程發(fā)包人同意承包人分包的部分工程內(nèi)容:
分包施工單位為: 承包人應(yīng)與分包人簽訂分包合同。未經(jīng)發(fā)包人同意,承包人不得將承包工程的任何部分分包。
40.2 承包人不得將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人,也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人。
40.3 工程分包不能免除承包人任何責(zé)任和義務(wù)。承包人應(yīng)在分包場地派駐相應(yīng)管理人員,保證本合同的履行。分包單位的任何違約行為或疏忽導(dǎo)致工程損害或給發(fā)包人造成其他損失,承包人 承擔(dān)連帶責(zé)任 。
40.4 分包工程價款由承包人與分包單位結(jié)算。發(fā)包人未經(jīng)承包人同意,不得以任何形式向分包單位支付各種工程款項。
第41條 不可抗力
41.1 雙方結(jié)合本工程對于不可抗力的約定:
41.2 不可抗力事件發(fā)生后,承包人應(yīng)立即通知工程師,并在力所能及的條件下迅速采取措施,盡力減少損失,發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人采取措施。工程師認(rèn)為應(yīng)當(dāng)暫停施工的,承包人應(yīng)暫停施工。不可抗力事件結(jié)束后48小時內(nèi)承包人向工程師通報受災(zāi)情況和損失情況,及預(yù)計清理和修復(fù)的費用。不可抗力事件持續(xù)發(fā)生,承包人應(yīng)每隔7天向工程師報告一次受災(zāi)情況。不可抗力事件結(jié)束后14天內(nèi),承包人向工程師提交清理和修復(fù)費用的正式報告及有關(guān)資料。
41.3 因不可抗力事件導(dǎo)致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔(dān):
(1)工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設(shè)備的損害,由發(fā)包人承擔(dān);
(2)發(fā)包人承包人人員傷亡由其所在單位負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)費用;
(3)承包人機械設(shè)備損壞及停工損失,由承包人承擔(dān);
(4)停工期間,承包人應(yīng)工程師要求因在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔(dān);
(5)工程所需清理、修復(fù)費用,由發(fā)包人承擔(dān);
(6)延誤的工期相應(yīng)順延。
41.4 因合同一方遲延履行合同后發(fā)生的不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任。
第42條 保險
42.1 被修繕或裝修的建筑物、構(gòu)筑物已辦理過人員或財產(chǎn)保險的仍然有效,未辦理保險的工程開工前,發(fā)包人為被修增或裝修建筑物、構(gòu)筑物和施工場地內(nèi)的自有人員及第三人人員生命財產(chǎn)辦理保險,支付保險費用。
42.2 運至施工場地內(nèi)用于工程的材科和待安裝設(shè)備,由發(fā)包人辦理保險,并支付保險費用。
42.3 發(fā)包人可以將有關(guān)保險事項委托承包人辦理,費用由發(fā)包人承擔(dān)。
42.4 承包人必須為從事危險作業(yè)的人員辦理 意外傷害保險 ,并為施工場地內(nèi)自有人員生命財產(chǎn)和施工機械設(shè)備辦理保險,支付保險費用。
42.5 保險事故發(fā)生時,發(fā)包人承包人有責(zé)任盡力采取必要的措施,防止或者減少損失。
42.6 本工程雙方約定投保內(nèi)容如下:
(1)發(fā)包人投保內(nèi)容及相關(guān)責(zé)任:
發(fā)包人委托承包人辦理的保險事項及費用:
(2)承包人投保內(nèi)容及相關(guān)責(zé)任:
第43條 擔(dān)保
43.1 發(fā)包人承包人為了全面履行合同,約定相互提供下列擔(dān)保,被擔(dān)保方與擔(dān)保方應(yīng)簽訂擔(dān)保合同,作為本合同附件。
(1)發(fā)包人向承包人提供履約擔(dān)保,擔(dān)保的內(nèi)容、方式及相關(guān)責(zé)任為:
發(fā)包人按合同約定支付工程價款及履行合同約定的其他義務(wù)。
(2)承包人向發(fā)包人提供履約擔(dān)保,擔(dān)保的內(nèi)容、方式及相關(guān)責(zé)任為:
按合同約定履行自己的各項義務(wù)。
(3)雙方約定的其他擔(dān)保事項:
43.2 一方違約后,另一方可要求提供擔(dān)保的第三人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第44條 專利技術(shù)及特殊工藝
44.1 發(fā)包人要求使用專利技術(shù)或特殊工藝的內(nèi)容:
發(fā)包人負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的申報手續(xù),承擔(dān)申報、試驗、使用等費用。
44.2 承包人提出使用專利技術(shù)或特殊工藝的內(nèi)容:
經(jīng)工程師認(rèn)可,由承包人負(fù)責(zé)辦理申報手續(xù)并承擔(dān)相關(guān)費用。
44.3 未辦理任何手續(xù),擅自使用專利技術(shù)侵犯他人專利權(quán)的,責(zé)任者依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第45條 文物和地下障礙物
45.1 文物古建筑施工,應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和文物管理部門的要求,由發(fā)包人承包人共同提出保護方案,并征得文物管理部門的批準(zhǔn)后實施,其費用由發(fā)包人承擔(dān)。
45.2 在施工中發(fā)現(xiàn)古墓、古建筑遺址等文物及化石或其他有考古、地質(zhì)研究等價值物品時,承包人應(yīng)立即保護好現(xiàn)場并于4小時內(nèi)以書面形式通知工程師,工程師應(yīng)于收到書面通知后24小時內(nèi)報告文物管理部門,發(fā)包人承包人按文物管理部門的要求采取妥善保護措施。發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的費用,順延延誤的工期。
45.3 在施工中根據(jù)歷史文獻記載或傳說,并經(jīng)文物管理部門初步認(rèn)定,施工場地某部位可能藏有重要文物或文物古建筑遺址并要求仔細(xì)挖掘時,承包人應(yīng)以書面形式通知工程師,工程師在接到通知后48小時內(nèi)給予書面確認(rèn)。因挖掘文物或文物古建筑遺址發(fā)生的各種費用由發(fā)包人承擔(dān),工期相應(yīng)順延。工程師在48小時內(nèi)未予答復(fù),視為同意。工程師不同意承包人的書面報告,但實際確實挖掘出相應(yīng)文物或文物古建筑遺址,所發(fā)生的各種費用仍由發(fā)包人承擔(dān),工期相應(yīng)順延。
45.4 施工中發(fā)現(xiàn)文物后隱瞞不報,致使文物遭受破壞,責(zé)任者依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。根據(jù)歷史文獻記載或傳說并經(jīng)文物管理部門初步認(rèn)定施工場地可能藏有重要文物或文物古建筑遺址,但施工中未能采取挖掘和相應(yīng)保護措施,致使文物或文物古建筑遺址受損,責(zé)任者依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
45.5 施工中發(fā)現(xiàn)影響施工的地下障礙物時,承包人應(yīng)于8小時內(nèi)以書面形式通知工程師,同時提出處置方案,工程師收到處置方案后24小時內(nèi)予以認(rèn)可或提出修正方案。發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的費用,順延延誤的工期。
所發(fā)現(xiàn)的地下障礙物有歸屬單位時,發(fā)包人應(yīng)報請有關(guān)部門協(xié)同處置。
第46條 合同解除
46.1 發(fā)包人承包人協(xié)商一致,可以解除合同。
46.2 發(fā)生本合同條款第26.4款情況,停止施工超過56天,發(fā)包人仍不支付工程款(進度款),承包人有權(quán)解除合同。
46.3 發(fā)生本合同條款第40.2款禁止的情況,承包人將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人,發(fā)包人有權(quán)解除合同。
46.4 有下列情況之一的,發(fā)包人承包人可以解除合同:
(1)因不可抗力致使合同無法履行;
(2)因一方違約致使合同無法履行;
(3)雙方約定的其他原因:
46.5 一方依據(jù)46.2、46.3、46.4款約定要求解除合同的,應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知,并在發(fā)出通知前7天告知對方,通知到達對方時合同解除。對解除合同有爭議的,按本合同條款第39條的約定處理。
46.6 合同解除后,承包人應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作,按發(fā)包人要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工場地。發(fā)包人應(yīng)為承包人撤出提供必要條件,支付以上所發(fā)生的費用,并按合同約定支付已完工程價款。已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂貨方負(fù)責(zé)退貨或解除訂貨合同,不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發(fā)生的費用,由發(fā)包人承擔(dān),因未及時退貨造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。除此之外,有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償因合同解除給對方造成的損失。
46.7 合同解除后,不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。
第47條 補充條款
雙方根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本工程實際,經(jīng)協(xié)商一致后,對本合同條款內(nèi)容做進一步具體化約定,并修改、完善、補充條款如下:
第48條 合同終止
48.1 除本合同條款第36條以外,雙方履行合同全部義務(wù),竣工結(jié)算價款支付完畢,承包人向發(fā)包人交付竣工工程后,本合同即告終止。
48.2 合同權(quán)利義務(wù)終止后,雙方應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用的原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
第49條 合同份數(shù)
49.1 本合同正本兩份,具有同等效力,由雙方分別保存一份。
49.2 本合同副本共 份,發(fā)包人保存副本 份,承包人保存副本 份。
附件一:
承保人承攬項目一覽表
單位工程名稱
建設(shè)規(guī)模
建筑面積(平方米)
結(jié)構(gòu)
層數(shù)
跨度(
米)
設(shè)備安裝內(nèi)容
工程造價(元)
開工日期
竣工日期
附件二:
發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備一覽表
序號
材料設(shè)備品種
規(guī)格型號
單位
數(shù)量
單價
質(zhì)量等級
供應(yīng)
時間
送達
地點
備注
附件三:
工程質(zhì)量保修書
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
為保證 (工程名稱)在合理使用期限內(nèi)正常使用,發(fā)包人承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書。承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
根據(jù)本工程修繕和裝修的項目,雙方約定具體質(zhì)量保修范圍及內(nèi)容如下:
二、質(zhì)量保修期
質(zhì)量保修期從工程實際竣工驗收合格之日算起,分單項竣工驗收助工程,按單項工程分別計算質(zhì)量保修期。
雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例)及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本修繕及裝修工程約定質(zhì)量保修期如下:
1.土建結(jié)構(gòu)修繕工程為: 年;
2.房屋防水修繕工程為: 年;
3.裝修工程為: 年;
4.電氣管線、上下水管線修繕工程為: 年;
5.供熱及供冷為: 個采暖期及供冷期;
6.室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為: 年;
7.其他約定:
三、質(zhì)量保修責(zé)任
1.承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任,但不負(fù)責(zé)原房屋建筑的保修責(zé)任。
2.屬于保修范圍和內(nèi)容的項目,承包人應(yīng)在接到修理通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理,發(fā)包人可委托其他人員修理。
3.發(fā)生緊急搶修事故(如上水跑水、暖氣漏水等),承包人接到事故通知后,應(yīng)立即到達事故現(xiàn)場檢修。
4.對涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題,應(yīng)當(dāng)參照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,立即向有關(guān)主管部門報告,采取安全防范措施;由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案,承包人實施保修。
5.質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗收。
四、保修費用
保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。
五、其他
雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項:
本工程質(zhì)量保修書作為施工合同附件,由施工合同發(fā)包人承包人在竣工驗收前雙方共同簽署,其有效期限至保修期滿。
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
法定代表人:(簽字) 法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字) 委托代理人:(簽字)
年 月 日 年 月 日
第2篇 北京市房屋建筑修繕及裝修工程施工合同書
工程名稱
發(fā)包人名稱
承包人名稱
合同編號
(貼印花稅票處)
根據(jù) 規(guī)定,本合同文本(乙種本)適用于在本市行政區(qū)域內(nèi)工程造價在 元以下(含 )的,已驗收并交付使用的各類房屋建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)備的修繕、養(yǎng)護、加固、拆改、翻建、安裝;按傳統(tǒng)作法的文物古建筑的修繕、復(fù)建、遷建等,以及隨同上述各項工程同時進行的裝修工程或單純進行二次或多次裝修工程,但屬原工程保修范圍的內(nèi)容及家庭居室裝修工程除外。
第一部分
協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本房屋建筑修繕及裝修工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱: 工程地點: 資金來源: 工程內(nèi)容及性質(zhì): 工程立項批準(zhǔn)文號:
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項日一覽表(附件一)
二、工程承包范圍及方式
承包范圍: 承包方式:
三、合同工期
開工日期: 竣工日期: 合同工期總?cè)諝v天數(shù): 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
五、合同價款
¥ 元 金額大寫: 元(人民幣)
六、合同文件的組成
本合同組成文件包括: ( )本合同協(xié)議書 ( )中標(biāo)通知書 ( )投標(biāo)書及其附件 ( )本合同合同條款 ( )標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件 ( )圖紙及作法說明 ( )工程量清單 ( )工程報價單或預(yù)算書
雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《合同條款》分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
雙方約定本合同自 生效。
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
第二部分
合同條款
一、詞語定義及合同文件
第1條 詞語定義
下列詞語除雙方另有約定、補充、修改外,應(yīng)具有本條所賦予的定義:
1.1 合同條款:指發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定,結(jié)合具體工程實際,經(jīng)協(xié)商達成一致意見的條款。
1.2 發(fā)包人:指在協(xié)議書中約定,具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
1.3 承包人:指在協(xié)議書中約定,被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
1.4 項目經(jīng)理:指承包人在合同條款中指定的負(fù)責(zé)施工管理和合同履行的代表。
1.5 設(shè)計單位:指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程設(shè)計并取得相應(yīng)工程設(shè)計資質(zhì)等級證書的單位。
1.6 監(jiān)理單位:指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。
1.7 工程師:指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表,其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人承包人在合同條款中約定。
1.8 工程:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。
1.9 合同價款:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任的款項。
1.10 追加合同價款:指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1.11 費用:指不包含在合同價款之內(nèi)的應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人或承包人承擔(dān)的經(jīng)濟支出。
1.12 工期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,按總?cè)諝v天數(shù)(包括法定節(jié)假日)計算的承包天數(shù)。
1.13 開工日期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.14 竣工日期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。
1.15 圖紙及作法說明:指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn),用以滿足承包人施工需要的所有圖紙及作法說明(包括原工程竣工圖及供本工程使用的施工圖及相應(yīng)文字說明)。
1.16 施工場地:指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。
1.17 書面形式;指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
1.18 違約責(zé)任:指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
1.19 索賠:指在合同履行過程中,對于并非自己的過錯,而應(yīng)由對方承擔(dān)責(zé)任的情況造成的實際損失,向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償和(或)工期順延的要求。
1.20 不可抗力:指不能預(yù)見,不能避免并不能克服的影響本合同履行的客觀情況。
1.21 小時或天:本合同中規(guī)定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規(guī)定按天計算時間的,開始當(dāng)天不計入,從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或其他法定節(jié)假日的,以節(jié)假日次日為時限的最后一天,但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當(dāng)日24時。
第2條 合同文件及解釋順序
2.1 本合同文件相互解釋、互為說明。雙方約定組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下: ( )本合同協(xié)議書 ( )中標(biāo)通知書 ( )投標(biāo)書及其附件 ( )本合同合同條款 ( )標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件 ( )圖紙及作法說明 ( )工程量清單 ( )工程報價單或預(yù)算書
2.2 當(dāng)合同文件內(nèi)容含糊不清或不一致時,在不影響工程正常進行的情況下,由雙方協(xié)商解決。實行監(jiān)理的工程可請監(jiān)理工程師做出解釋。協(xié)商不成或不同意監(jiān)理工程師做出的解釋,按本合同條款第16.6款的約定處理。
第3條 語言文字及運用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
3.1 本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。
3.2 國家法律、法規(guī)、部門規(guī)章及本市地方性法規(guī)和相關(guān)規(guī)定對本合同具有約束力;國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和本市有關(guān)部門頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范適用于本工程。結(jié)合本工程特點,需進一步明示的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及相關(guān)規(guī)定的有:
3.3 國內(nèi)沒有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的部分: 應(yīng)由發(fā)包人在 日內(nèi),提出技術(shù)要求;承包人在 日內(nèi)按發(fā)包人要求提出施工工藝,經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后執(zhí)行。發(fā)包人要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的,應(yīng)負(fù)責(zé)提供中文譯本。購買、翻譯標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或制定施工工藝的費用,由發(fā)包人承擔(dān)。
第4條 工程師及項目經(jīng)理
4.1 發(fā)包人委托 對本工程進行工程監(jiān)理,監(jiān)理工程師姓名 職務(wù) ,其職權(quán)主要內(nèi)容: 發(fā)包人應(yīng)在實施監(jiān)理前將受委托的監(jiān)理單位及監(jiān)理工程師等詳細(xì)內(nèi)容和權(quán)限以書面形式通知承包人。
4.2 發(fā)包人派駐施工場地的工程師姓名: 職務(wù): (1)本工程如實行監(jiān)理,發(fā)包人派駐工程師的職權(quán)不得與監(jiān)理工程師交叉,其具體職權(quán): (2)本工程如不實行監(jiān)理,發(fā)包人派駐的工程師應(yīng)負(fù)責(zé)本合同全面履行。
4.3 承包人委派施工場地的項目經(jīng)理姓名: 職務(wù):
4.4 項目經(jīng)理具體職權(quán):
第5條 發(fā)包人工作
5.1 在開工前 天,向承包人提供圖紙及作法說明 份,組織設(shè)計單位和承包人對圖紙及作法說明進行技術(shù)交底。如使用國外圖紙的,其翻譯等費用由發(fā)包人承擔(dān)。
5.2 在開工前 天,全部騰空或部分騰空被修繕或裝修的房屋,清除施工場地內(nèi)各種障礙物,對只能部分騰空的房屋或施工場地滯留的家具、設(shè)備、陳設(shè)及其他物品采取保護措施。提供施工場地及施工通道的范圍:
5.3 向承包人提供地質(zhì)和各種管線資料,并保證其真實性。
5.4 協(xié)調(diào)處理保護周圍建筑物及裝修、設(shè)備及設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
5.5 負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請、批件手續(xù),向承包方提供施工所需水、電、氣、電訊設(shè)備等,并說明使用注意事項及其他要求。
5.6 協(xié)調(diào)做好施工場地保衛(wèi)、消防、垃圾處理工作,協(xié)調(diào)好周圍鄰里關(guān)系,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
5.7 結(jié)構(gòu)修繕或設(shè)備及設(shè)備管線更新改造工程應(yīng)有相應(yīng)的圖紙及作法說明,并報有關(guān)部門審批。非結(jié)構(gòu)修繕或設(shè)備及設(shè)備管線更新改造工程,如需拆改原建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備及設(shè)備管線,應(yīng)向有關(guān)部門辦理審批手續(xù)。
5.8 發(fā)包人應(yīng)完成5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7各項工作或其他工作,發(fā)包人可將其部分工作委托承包人辦理,其具體內(nèi)容:_________,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
5.9 發(fā)包人對工程質(zhì)量、進度進行驗收和檢查,按約定撥付工程款,辦理竣工驗收結(jié)算和其他各項事宜。
第6條 承包人工作
6.1 承包人按雙方約定的時間參加圖紙及作法說明交底,擬定施工組織設(shè)計和進度計劃,交工程師審定。
6.2 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙及作法說明、安全操作規(guī)程、消防安全規(guī)定、環(huán)保規(guī)定認(rèn)真組織施工,做好施工場地安全、保衛(wèi)、消防、清潔工作;做好質(zhì)量驗收記錄;參加竣工驗收;編制工程結(jié)算。
6.3 按照有關(guān)規(guī)定,妥善保護好周圍建筑物、設(shè)備及設(shè)備管線、古樹名木及施工場地內(nèi)不易移動的家具、設(shè)備、陳設(shè)不受損壞。處理好因施工帶來的擾民問題及周圍單位、住戶關(guān)系。
6.4 不得超出圖紙及作法說明的規(guī)定,隨意拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備及設(shè)備管線。
6.5 工程竣工未交付發(fā)包人之前,負(fù)責(zé)對施工場地原有建筑物及家具、設(shè)備、陳設(shè)和成品的保護工作。
6.6 凡因承包人原因,違反6.2、6.3、6.4、6.5款的規(guī)定,造成損壞和罰款等費用,均由承包人承擔(dān)。
6.7 協(xié)助發(fā)包人完成5.8款約定的其他各項工作。
第7條 施工進度與工期
7.1 承包人向工程師提供施工組織設(shè)計和工程進度計劃內(nèi)容和時間: ,工程師在收到后 天內(nèi)予以確認(rèn)或提出修改意見。逾期不能確認(rèn)或提出修改意見視為同意。承包人按照經(jīng)確認(rèn)的施工組織設(shè)計和工程進度計劃組織施工。因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ滩荒馨雌陂_工,工期順延,并由承包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,給承包人造成損失的,由發(fā)包人承擔(dān)承包人的損失。因承包人原因,不能按期開工,應(yīng)以書面形式向工程師提出延期開工的理由和申請,工程師應(yīng)在48小時以內(nèi)給予答復(fù),在規(guī)定時間內(nèi)未作答復(fù)視為同意延期開工申請,工程師不同意的,工期不予順延。
7.2 工程師認(rèn)為確有必要暫停施工時,應(yīng)當(dāng)以書面形式要求承包人暫停施工,并在提出要求后48小時內(nèi)提出處理意見,承包人應(yīng)按照工程師要求停止施工,并妥善保護已完工程。在實施工程師的處理意見后,可以書面形式提出復(fù)工要求。工程師應(yīng)在48小時以內(nèi)給予答復(fù)。在規(guī)定的時間內(nèi)未作出答復(fù),承包人可以自行復(fù)工,因發(fā)包人原因造成停工的,由發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價款,賠償承包人由此造成的損失,工期順延;因承包人原因造成停工,由承包人承擔(dān)發(fā)生的費用,工期不予順延。
7.3 因發(fā)包人未按合同約定履行義務(wù)或因設(shè)計變更增加工程量,非承包人原因停水、停電、停氣7天內(nèi)累計超過8小時,以及不可抗力等致使工程不能正常進行造成停工,工期延誤的,經(jīng)工程師認(rèn)定,工期順延。
7.4 承包人應(yīng)按協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。因承包人原因不能按時竣工的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)包人要求提前竣工的,雙方另行簽訂提前竣工協(xié)議,支付承包人提前竣工的合同價款并為提前竣工創(chuàng)造條件。
第8條 質(zhì)量檢驗與隱蔽工程驗收
8.1 工程質(zhì)量應(yīng)達到協(xié)議書約定的標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)以國家或行業(yè)質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達不到協(xié)議書的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人承擔(dān)違約責(zé)任。
雙方約定在 制作樣板及樣板間,作為質(zhì)量評定驗收實物依據(jù)。樣板及樣板間應(yīng)按圖紙及作法說明要求制作,經(jīng)工程師驗收合格后雙方共同封存,其制作費用由發(fā)包人承擔(dān)。
8.2 雙方約定該隱蔽工程或中間驗收部位 對隱蔽工程和中間驗收部位達到驗收條件時,承包人在自檢之后的48小時內(nèi)通知工程師組織驗收。承包人準(zhǔn)備驗收記錄,驗收合格并由工程師在驗收記錄上簽字后,承包人可以隱蔽和繼續(xù)施工。工程師未提出延期要求不按時驗收,承包人可以自行組織驗收,工程師應(yīng)承認(rèn)驗收記錄。
8.3 承包人應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙及作法說明,樣板間以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令,隨時接受工程師檢查,并為檢查提供便利條件。
8.4 凡工程質(zhì)量達不到協(xié)議書標(biāo)準(zhǔn)的部分,工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)要求承包人拆除或重新施工,承包人應(yīng)按工程師要求拆除或重新施工,直到符合約定的標(biāo)準(zhǔn)。因承包人原因造成質(zhì)量達不到約定的標(biāo)準(zhǔn)(含隱蔽工程復(fù)檢部分),承包人應(yīng)承擔(dān)因此而發(fā)生的拆除、剝離、開孔、返修、重做的費用,工期不予順延。
8.5 凡因發(fā)包人提供的材料不合格、工程師指令失誤,而造成工程質(zhì)量達不到約定標(biāo)準(zhǔn),或隱蔽工程要求復(fù)檢仍為合格的,所發(fā)生的費用由發(fā)包人承擔(dān),并賠償承包人損失,工期順延。
8.6 雙方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,所需費用及由此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任的,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第9條 試車
9.1 雙方約定需要試車的內(nèi)容及范圍應(yīng)與承包工程范圍相一致。具體內(nèi)容范圍及費用計算:
9.2 設(shè)備維修、拆改、安裝工程具備單機無負(fù)荷試車條件,由承包人組織試車。具備無負(fù)荷聯(lián)動試車條件的,由發(fā)包人組織試車。凡具備試車條件的,組織試車一方應(yīng)在試車前48小時以書面形式通知對方,并共同為試車提供便利條件。試車合格后,在試車記錄上共同簽字。在規(guī)定時間內(nèi)未能按時參加試車的一方應(yīng)承認(rèn)試車記錄。
9.3 因設(shè)計原因或因發(fā)包人負(fù)責(zé)采購的原因,致使試車達不到驗收要求,應(yīng)該修改設(shè)計或重新購置設(shè)備。承包人協(xié)助拆除或重新施工,但發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)追加合同價款,工期相應(yīng)順延。
9.4 因承包人施工原因或因承包人負(fù)責(zé)采購設(shè)備原因,致使試車達不到驗收要求的,由承包人負(fù)責(zé)重新施工或購置設(shè)備的各項費用,工期不予順延。
9.5 工程師在試車后不在試車記錄上簽字,試車結(jié)束后24小時,視為工程師已認(rèn)可試車記錄,承包人可繼續(xù)施工或辦理竣工手續(xù)。
第10條 安全生產(chǎn)
10.1 發(fā)包人提供的圖紙及作法說明應(yīng)符合國家有關(guān)安全和防火規(guī)范要求,并對其在施工場地的相關(guān)人員進行安全教育。凡因發(fā)包人原因違反安全及防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故的;發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任及發(fā)生的費用。并賠償承包人的損失。
10.2 承包人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)及防火規(guī)范組織施工,做好現(xiàn)場設(shè)備管線、通道等防護圍欄,在危險地段安裝警示牌或警示燈,隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查。在動力設(shè)備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段、有放射毒害環(huán)境、不停止使用建筑以及在臨街交通要道附近施工的,施工前應(yīng)向工程師提出安全防護措施,經(jīng)工程師認(rèn)可后實施,防護措施費用由發(fā)包人承擔(dān)。凡因承包人原因?qū)е掳l(fā)生安全或火災(zāi)事故的,承包人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任及所發(fā)生的費用,并賠償發(fā)包人的損失。
10.3 發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知工程師,同時按政府有關(guān)部門要求處理,由事故責(zé)任方承擔(dān)費用。雙方對事故責(zé)任有爭議時,應(yīng)按政府有關(guān)部門的認(rèn)定處理。
第11條 材料設(shè)備供應(yīng)
11.1 雙方約定本工程由發(fā)包人供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附件二),凡由發(fā)包人供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)按附件二規(guī)定的材料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、供應(yīng)時間、送達地點的要求進行,并提供產(chǎn)品合格證書。承包人應(yīng)積極配合發(fā)包人做好材料的驗收、試驗和保管工作,發(fā)包人支付保管和試驗費用,費用的計算: 凡因發(fā)包人提供的材料不符合附件二規(guī)定或質(zhì)量不合格所造成的各種損失和費用由發(fā)包人承擔(dān)。
11.2 凡由承包人負(fù)責(zé)采購和供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)符合質(zhì)量和設(shè)計要求,并提供產(chǎn)品合格證書。因承包人供應(yīng)的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或不符合設(shè)計要求,給工程造成損失的,承包人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
11.3 雙方約定,任何一方提供下列材料 應(yīng)提供材料的樣品或樣本,經(jīng)雙方驗收后共同封存,做為材料供應(yīng)和竣工驗收的實物標(biāo)準(zhǔn)。凡材料不符合樣品或樣本的,由供貨方承擔(dān)資任。
11.4 由承包人負(fù)責(zé)采購的材料設(shè)備,發(fā)包人不得指定生產(chǎn)廠或供應(yīng)商。
第12條 合同價款與交付
12.1 實行招標(biāo)的工程合同價款由發(fā)包人依據(jù)中標(biāo)通知書中的中標(biāo)價格在協(xié)議書內(nèi)約定,非招標(biāo)工程的合同價款由發(fā)包人承包人依據(jù)工程預(yù)算書在協(xié)議書內(nèi)約定。
12.2 雙方約定,本合同價款采用 方式確定。
(1)固定價格合同。合同價款中包括風(fēng)險范圍及計算方法: 在約定的風(fēng)險范圍內(nèi),合同價款不再調(diào)整。風(fēng)險范圍以外的合同價款調(diào)整方法:
(2)可調(diào)價合同。合同價款調(diào)整原因包括有法律、法規(guī)和國家有關(guān)政策變化的影響;北京市房屋修繕工程定額管理處公布的價格調(diào)整;7天內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;雙方約定的其他調(diào)整原因等。雙方約定具體調(diào)整因素及調(diào)整方法:
(3)成本加酬金合同。成本加酬金合同計算方法:
12.3 本合同生效后,發(fā)包人分 次按下表支付工程價款,尾款待工程結(jié)算時一次支付。
第13條 工程變更
13.1 因發(fā)包人原因,需要對圖紙及作法說明,工程量進行變更的,工程師應(yīng)以書面形式通知承包人。承包人應(yīng)按照工程師的通知及要求進行相應(yīng)變更。因變更導(dǎo)致合同價款增減及給承包人造成的損失,由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
13.2 承包人不得對圖紙及作法說明進行變更,因承包人擅自變更所發(fā)生的費用和由此導(dǎo)致發(fā)包人直接損失,由承包人承擔(dān)。工期不予順延。承包人提出合理化建議涉及的設(shè)計、材料作法和設(shè)備變更,須經(jīng)工程師同意。未經(jīng)工程師同意而擅自變更的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)費用,并賠償發(fā)包人損失。
13.3 工程發(fā)生設(shè)計變更,雙方均應(yīng)積極辦理變更洽商手續(xù),并應(yīng)按變更洽商履行合同。
13.4 承包人在設(shè)計變更確認(rèn)后14天內(nèi),對涉及合同價款變更內(nèi)容提出工程價款變更報告,報經(jīng)工程師確認(rèn),工程師在收到變更合同價款報告后14天內(nèi)給予確認(rèn)或提出處理意見,在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不確認(rèn)或沒提出處理意見,視為同意變更價款。
第14條 工程驗收與結(jié)算
14.1 工程具備驗收條件,承包人按國家和本市有關(guān)竣工驗收規(guī)定,向發(fā)包人提供完整的竣工資料的內(nèi)容及時間
14.2 發(fā)包人在收到竣工驗收報告后14天內(nèi)組織驗收,并在驗收后7天內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見,承包人按要求修改,并承擔(dān)因自身原因造成的修改費用。發(fā)包人未在規(guī)定的時間內(nèi)組織驗收或驗收后7天內(nèi)未提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認(rèn)可,并承擔(dān)工程保管及一切意外損失責(zé)任。
14.3 竣工驗收日期以驗收通過的日期或承包人按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗收日期為準(zhǔn)。因特殊原因,雙方約定或發(fā)包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的,雙方另行簽訂甩項協(xié)議。
14.4 工程未經(jīng)驗收或竣工驗收未通過的,承包人不得交工,發(fā)包人不得使用。因發(fā)包人強行使用致使工程發(fā)生質(zhì)量問題及對建筑物造成的損壞及其他問題由發(fā)包人承擔(dān)。
14.5 工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后14天內(nèi),承包人向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料。雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及在合同條款中約定的合同價款調(diào)整內(nèi)容進行竣工結(jié)算。
14.6 發(fā)包人在收到竣工結(jié)算報告后14天內(nèi)進行核實或提出修改意見。發(fā)包人確認(rèn)竣工報告后,應(yīng)通知經(jīng)辦銀行向承包人支付竣工結(jié)算款。承包人在收到竣工結(jié)算款后7天內(nèi)將竣工工程交付發(fā)包人。發(fā)包人在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不支付工程竣工結(jié)算款的,從第15天起按承包人同期向銀行貸款利率支付拖欠工程款利息,并承擔(dān)違約責(zé)任。
14.7 工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后14天內(nèi),承包人未能向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及資料,造成工程竣工結(jié)算不能正常進行或不能支付竣工結(jié)算款,發(fā)包人要求交付工程的,承包人應(yīng)當(dāng)交付,沒有要求交付的,承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保管費用。
14.8 雙方對竣工結(jié)算有爭議的,按本合同條款第16.6款的約定處理。
第15條 質(zhì)量保修
15.1 承包人按照法律、法規(guī)、部門規(guī)章和本市關(guān)于質(zhì)量保修的規(guī)定;對已交付工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
15.2 雙方約定在竣工驗收前簽訂工程保修書的時間和要求:
___________________ 工程保修書(附件三)作為本合同附件。
第16條 違約責(zé)任、索賠和爭議解決方式
16.1 發(fā)包人未按約定撥付工程款和工程結(jié)算款,應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任: 雙方還約定發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)的其他違約責(zé)任:
16.2 承包人未按本合同約定按時竣工或未達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任: 雙方還約定承包人應(yīng)承擔(dān)的其他違約責(zé)任:
16.3 一方違約后,另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時,違約方除承擔(dān)違約責(zé)任外仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
16.4 當(dāng)一方向另一方提出索賠時,要有正當(dāng)?shù)睦碛珊退髻r證據(jù)。
16.5 當(dāng)索賠事件發(fā)生后14天內(nèi),提出索賠一方向?qū)Ψ教岢鏊髻r意見及要求延長工期或經(jīng)濟損失賠償報告及相關(guān)資料。對方在收到索賠報告后14天內(nèi)給予答復(fù)或要求進一步補充證據(jù),在規(guī)定時向內(nèi)未作答復(fù)或進一步提出要求,視為索賠已經(jīng)認(rèn)可。
16.6 發(fā)包人承包人在履行合同時發(fā)生爭議,可以和解或者要求有關(guān)主管部門調(diào)解。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或和解、調(diào)解不成的,雙方約定同意采用以下其中第 種方式解決爭議。
(1)提請北京仲裁委員會仲裁。 (2)提請 仲裁委員會仲裁。 (3)向 人民法院提起訴訟。
16.7 發(fā)生爭議后,除非出現(xiàn)單方違約導(dǎo)致合同無法履行、雙方協(xié)議停止施工、調(diào)解要求停止施工且雙方接受、仲裁機構(gòu)或法院要求停止施工的情況外,雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同。
第17條 合同解除
17.1 發(fā)包人承包人協(xié)商一致,可以解除合同。
17.2 發(fā)包人未按約定支付工程款,停止施工超過56天,承包人有權(quán)解除合同。
17.3 承包人將工程全部轉(zhuǎn)包給他人或肢解以后以分包名義轉(zhuǎn)包給他人,發(fā)包人有權(quán)解除合同。
17.4 有下列情形之一的,發(fā)包人承包人可以解除合同。
(1)雙方約定,結(jié)合本工程特點,發(fā)生不可抗力致使合同無法履行;
(2)因一方違約致使合同無法履行;
(3)雙方約定,其他導(dǎo)致合同解除的原因
17.5 一方依據(jù)合同約定要求解除合同,應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同通知,并在發(fā)出通知前7天告知對方,通知到達時合同解除。對解除合同有爭議的,按本合同條款第16.6款的約定處理。
17.6 合同解除后,承包人應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作;按發(fā)包人要求將自有機械和人員撤出施工場地,發(fā)包人應(yīng)為撤出提供便利條件,支付以上費用,并按合同約定支付已完工程款。已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂貨方負(fù)責(zé)退貨或解除訂貨合同。不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發(fā)生的費用,由發(fā)包人承擔(dān),因未及時退貨造成損失由責(zé)任方承擔(dān)。除此之外,有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償因合同解除給對方造成的損失。
17.7 合同解除后,不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。
第18條 不可抗力
18.1 雙方結(jié)合本工程對于不可抗力的約定:
18.2 不可抗力事件發(fā)生后,承包人應(yīng)立即通知工程師,并在力所能及的條件下迅速采取措施,盡力減少損失,發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人采取措施。工程師認(rèn)為應(yīng)當(dāng)暫停施工的,承包人應(yīng)暫停施工。不可抗力事件結(jié)束后48小時內(nèi)承包人向工程師通報受災(zāi)情況和損失情況,及預(yù)計清理和修復(fù)的費用。不可抗力事件持續(xù)發(fā)生,承包人應(yīng)當(dāng)每隔7天向工程師報告一次受災(zāi)情況。不可抗力事件結(jié)束后14天內(nèi),承包人向工程師提交情理和修復(fù)費用的正式報告及有關(guān)資料。
18.3 因不可抗力事件導(dǎo)致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔(dān):
(1)工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設(shè)備損害,由發(fā)包人承擔(dān);
(2)發(fā)包人承包人人員傷亡由其所在單位負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)費用;
(3)承包人機械設(shè)備損壞及停工損失,由承包人承擔(dān);
(4)停工期間,承包人應(yīng)工程師要求留在施工場地的必要管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔(dān);
(5)工程所需清理、修復(fù)費用,由發(fā)包人承擔(dān);
(6)延誤的工期相應(yīng)順延。
18.4 因合同一方遲延履行合同后發(fā)生的不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任。
第19條 補充條款 雙方根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本工程實際,經(jīng)協(xié)商一致后,對本合同條款內(nèi)容做進一步具體化約定,并修改、完善、補充條款如下:
第20條 合同終止
20.1 除本合同條款第15條以外,雙方履行合同全部義務(wù),竣工結(jié)算價款支付完畢,承包人向發(fā)包人交付竣工工程后,本合同即告終止。
20.2 合同權(quán)利義務(wù)終止后,雙方應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用的原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
第21條 合同份數(shù)
21.1 本合同正本兩份,具有同等效力,由雙方分別保存一份。
21.2 本合同副本共 份,發(fā)包人保存副本 份,承包人保存副本 份。
附件一:承保人承攬項目一覽表(略)
附件二:發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備一覽表(略)
附件三:
工程質(zhì)量保修書
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
為保證 (工程名稱)在合理使用期限內(nèi)正常使用,發(fā)包人承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書。承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容 根據(jù)本工程修繕和裝修的項目,雙方約定具體質(zhì)量保修范圍及內(nèi)容如下:
二、質(zhì)量保修期 質(zhì)量保修期從工程實際竣工驗收合格之日算起,分單項竣工驗收助工程,按單項工程分別計算質(zhì)量保修期。 雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》 及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本修繕及裝修工程約定質(zhì)量保修期如下:
1.土建結(jié)構(gòu)修繕工程為: 年;
2.房屋防水修繕工程為: 年;
3.裝修工程為: 年;
4.電氣管線、上下水管線修繕工程為: 年;
5.供熱及供冷為: 個采暖期及供冷期;
6.室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為: 年;
7.其他約定:
三、質(zhì)量保修責(zé)任
1.承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任,但不負(fù)責(zé)原房屋建筑的保修責(zé)任。
2.屬于保修范圍和內(nèi)容的項目,承包人應(yīng)在接到修理通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理,發(fā)包人可委托其他人員修理。
3.發(fā)生緊急搶修事故(如上水跑水、暖氣漏水等),承包人接到事故通知后,應(yīng)立即到達事故現(xiàn)場檢修。
4.對涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題,應(yīng)當(dāng)參照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,立即向有關(guān)主管部門報告,采取安全防范措施;由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案,承包人實施保修。
5.質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗收。
四、保修費用 保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。
五、其他 雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項:
_______________________
本工程質(zhì)量保修書作為施工合同附件,由施工合同發(fā)包人承包人在竣工驗收前雙方共同簽署,其有效期限至保修期滿。
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
法定代表人:(簽字) 法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字) 委托代理人:(簽字)
年 月 日 年 月 日
第3篇 小區(qū)建筑裝飾裝修工程施工合同
2023小區(qū)建筑裝飾裝修工程施工承包方(乙方):________________
發(fā)包方(甲方):________________
茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達成如下條款,并共同遵守執(zhí)行。
一)工程概況
1、工程名稱:________________
2、工程地點:________________
3、承包內(nèi)容:________________
4、承包范圍:________________
5、承包方式:________________
6、質(zhì)量要求:《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》
7、工期要求:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
二)甲方工作
1、甲方指派________________為駐工地代表,負(fù)責(zé)履行本合同的相關(guān)事宜,全面、全權(quán)負(fù)責(zé)現(xiàn)場的管理工作,對乙方的工程質(zhì)量、進度、用料、安全文明等工作進行監(jiān)督、檢查。向乙方提供臨時水電。
三)乙方工作
1、乙方
________________為駐工地代表,常駐現(xiàn)場,負(fù)責(zé)履行合同范圍內(nèi)的應(yīng)盡職責(zé),按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作,竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負(fù)責(zé)。
3、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。
四)關(guān)于質(zhì)量的約定
1、乙方須嚴(yán)格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計變更等進行施工,工程質(zhì)量達到施工合同要求,相關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范作為本工程的質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、如因乙方責(zé)任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、本工程質(zhì)保期為________________年,質(zhì)量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方須無償履行保修責(zé)任。
五)關(guān)于工期的約定
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。
2、如因乙方責(zé)任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
六)關(guān)于價款和結(jié)算的約定
七)關(guān)于材料的約定
八)關(guān)于安全生產(chǎn)的約定
九)關(guān)于違約責(zé)任的約定
1、乙方須自行完成本施工任務(wù),嚴(yán)禁乙方將本項目再次進行分包或轉(zhuǎn)包。
2、因乙方責(zé)任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金________________元。
3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險,在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失,由乙方承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。
4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失,由乙方負(fù)責(zé)經(jīng)濟賠償,且甲方有權(quán)單方終止本合同。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
甲方(簽章):________________
乙方(簽字):________________
第4篇 房屋建筑修繕及裝修工程施工合同
根據(jù)京國土房管房字[2001]767號文規(guī)定,本合同文本(乙種本)適用于在本市行政區(qū)域內(nèi)工程造價在150萬元以下(含150萬)的,已驗收并交付使用的各類房屋建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)備的修繕、養(yǎng)護、加固、拆改、翻建、安裝;按傳統(tǒng)作法的文物古建筑的修繕、復(fù)建、遷建等,以及隨同上述各項工程同時進行的裝修工程或單純進行二次或多次裝修工程,但屬原工程保修范圍的內(nèi)容及家庭居室裝修工程除外。
第一部分協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):_________
承包人(全稱):_________
依照《中華人民共和國 合同法 》、《中華人民共和國 建筑法 》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政 法規(guī) ,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本房屋建筑修繕及裝修工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_________
工程地點:_________
資金來源:_________
工程內(nèi)容及性質(zhì):_________
工程立項批準(zhǔn)文號:_________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項日一覽表(附件一)
二、工程承包范圍及方式
承包范圍:_________
承包方式:_________
三、合同工期
開工日期:_________竣工日期:_________
合同工期總?cè)諝v天數(shù):_________天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_________
五、合同價¥_________元
金額大寫:_________元(人民幣)
六、合同文件的組成
本合同組成文件包括:
()本合同協(xié)議書
()中標(biāo)通知書
() 投標(biāo) 書及其附件
()本合同合同條款
()標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
()圖紙及作法說明
()工程量清單
()工程報價單或預(yù)算書
雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《合同條款》分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)支付的款項。
十、 合同生效
合同訂立 時間:______年_______月______日
合同訂立地點:_________
雙方約定本合同自_________生效。
第二部分合同條款
一、詞語定義及合同文件
第1條詞語定義
下列詞語除雙方另有約定、補充、修改外,應(yīng)具有本條所賦予的定義:
1.1合同條款:指發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定,結(jié)合具體工程實際,經(jīng)協(xié)商達成一致意見的條款。
1.2發(fā)包人:指在協(xié)議書中約定,具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法 繼承人 。
1.3承包人:指在協(xié)議書中約定,被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
1.4項目經(jīng)理:指承包人在合同條款中指定的負(fù)責(zé)施工管理和 合同履行 的代表。
1.5設(shè)計單位:指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程設(shè)計并取得相應(yīng)工程設(shè)計資質(zhì)等級證書的單位。
1.6監(jiān)理單位:指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。
1.7工程師:指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表,其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人承包人在合同條款中約定。
1.8工程:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。
1.9合同價款:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任的款項。
1.10追加合同價款:指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1.11費用:指不包含在合同價款之內(nèi)的應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人或承包人承擔(dān)的經(jīng)濟支出。
1.12工期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,按總?cè)諝v天數(shù)(包括 法定節(jié)假日 )計算的承包天數(shù)。
1.13開工日期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.14竣工日期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。
1.15圖紙及作法說明:指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn),用以滿足承包人施工需要的所有圖紙及作法說明(包括原工程竣工圖及供本工程使用的施工圖及相應(yīng)文字說明)。
1.16施工場地:指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。
1.17書面形式;指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
1.18 違約責(zé)任 :指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
1.19索賠:指在合同履行過程中,對于并非自己的過錯,而應(yīng)由對方承擔(dān)責(zé)任的情況造成的實際損失,向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償和(或)工期順延的要求。
1.20不可抗力:指不能預(yù)見,不能避免并不能克服的影響本合同履行的客觀情況。
1.21小時或天:本合同中規(guī)定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規(guī)定按天計算時間的,開始當(dāng)天不計入,從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或其他法定節(jié)假日的,以節(jié)假日次日為時限的最后一天,但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當(dāng)日24時。
第2條合同文件及解釋順序
2.1本合同文件相互解釋、互為說明。雙方約定組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
()本合同協(xié)議書
()中標(biāo)通知書
()投標(biāo)書及其附件
()本合同合同條款
()標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
()圖紙及作法說明
()工程量清單
()工程報價單或預(yù)算書
2.2當(dāng)合同文件內(nèi)容含糊不清或不一致時,在不影響工程正常進行的情況下,由雙方協(xié)商解決。實行監(jiān)理的工程可請監(jiān)理工程師做出解釋。協(xié)商不成或不同意監(jiān)理工程師做出的解釋,按本合同條款第16.6款的約定處理。
發(fā)包人(簽章):承包人(簽章):
**年**月**日**年**月**日
第5篇 建筑裝飾裝修工程施工合同違約訴訟書
原告:______________有限公司,住所地:________市__________路_________室。
法定代表人:______________,_____________有限公司董事長。
被告:_________________,男,________年________月________日出生,漢族,住__________市__________區(qū)__________路_________號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款_________元,違約金_________元;
二、本案訴訟費由被告承擔(dān)。
事實與理由
原告于________年________月________日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項目,合同價款為人民幣_________萬元,雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂合同當(dāng)日支付_________萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付_________萬元;項目整體完工后三個月至一百天內(nèi)支付_________萬元,并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照_________元/天的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付滯納金(違約金);工程驗收_________個月后_________天內(nèi)支付剩余_________萬元。合同簽訂后,原告如約履行了合同義務(wù),而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即_________萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失,為維護原告的合法權(quán)益,特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權(quán)益。。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:______________
________年________月________日
第6篇 建筑裝修工程合同
2023建筑裝修工程發(fā)包方:__________________________________
承包方:__________________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設(shè)部92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2.裝飾施工地點:_________區(qū)___________路____弄____號___樓____室。
3.住房結(jié)構(gòu):____________房型______房_____廳_____套,施工面積___________平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5.承包方式:__________________。
6.總價款:¥_________元,大寫:______________________________
其中:材料費:________________________________,人工費:_____________________
管理費:________________________________,設(shè)計費:_____________________
垃圾清運費:____________________________,稅金:____________
其他費用:___________________________
經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
7.工期:自_________年_______月______日開工,至________年_____月____日竣工,工期________天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
4.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1.本工程執(zhí)行08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程由_________方設(shè)計,施工方案。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5.在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
6.工程驗收:甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn),事后,若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗,若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
7.工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定:
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
1.工程款付款方式列下表:
2.工程結(jié)算:詳見附件六《工程結(jié)算單》。
3.工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4.雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
付款時間付款百分比金額
對預(yù)算設(shè)計認(rèn)可簽訂合同之日1000元,第二次付款時扣除
合同簽訂后開工后二到五天65%元
施工過程中工期進度過半30%元
竣工驗收當(dāng)天5%元
增加工程項目簽訂項目變更表100%元
注:裝飾工程有形市場另有規(guī)定的,亦可按市場規(guī)定辦理。
六、其它事項
1.甲方工作:
1)甲方應(yīng)在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
3)如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。
2.乙方工作:
1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。
2)指派______________為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員,乙方應(yīng)及時書面通知甲方。
3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任:
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工,窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的________%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、糾紛處理方式:
1.因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向--市仲裁委員會申請仲裁或人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除:
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款__________%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
1.
2.
3.
十
一、本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方:
乙方:
委托代理人:
法定代表人:
住址:委托代理人:
電話:地址:
郵編:電話:
簽訂日期:年月日
第7篇 建筑裝飾裝修工程合同
2023建筑裝飾裝修工程發(fā)包方:_____________(以下簡稱“甲方”)
承包方:_____________(以下簡稱“乙方”)
為維護雙方的權(quán)益,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章,結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執(zhí)行。
第一章合同背景
第一條施工地點位于___________市___________區(qū)___________路___________弄___________號___________室,(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格,并已交付使用。
第二條甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章施工單位資格
第三條乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。
乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第四條本合同簽訂前,乙方應(yīng)向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書》原件。
第三章施工內(nèi)容
第五條該房屋屬___________結(jié)構(gòu),房型為___________房___________廳___________廚___________衛(wèi),建筑總面積為___________平方米;
施工的是其中的___________房___________廳___________廚___________衛(wèi),施工面積為___________平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條施工內(nèi)容和做法說明如下(不夠可附頁):_________________
(一)廳:_________________地面部分___________,墻面部分___________,天棚部分___________,門窗部分___________,其他___________;
(二)房:_________________地面部分___________,墻面部分___________,天棚部分___________,門窗部分___________,其他___________;
(三)廚:_________________地面部分___________,墻面部分___________,天棚部分___________,門窗部分___________,其他___________;
(四)衛(wèi):_________________地面部分___________,墻面部分___________,天棚部分___________,門窗部分___________,其他___________;
(五)其他:_________________地面部分___________,墻面部分___________,天棚部分___________,門窗部分___________,其他___________;
前款沒有說明的,依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
本合同一式二份甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:___________
乙方:_________
第8篇 建筑裝修工程分包合同
2023建筑裝修工程分包委托保證人(總承包商,以下稱甲方):_________
住所:_________
法定代表人:_________
電話:_________
保證人(以下稱乙方):_________
住所:_________
法定代表人:_________
電話:_________
鑒于甲方與_________(以下簡稱分包商)就_________項目于_________年_________月_________日簽訂編號為_________號《分包合同》(以下簡稱主合同),乙方接受甲方的委托,同意以保證方式為甲方向分包商提供付款保證。甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定義
本合同所稱總承包商付款保證是指,乙方向分包商保證,當(dāng)甲方未按照主合同的約定支付工程款時,由乙方按照本合同的約定代為支付的行為。
本合同所稱工程款是指_________。
第二條 保證的范圍及保證金額
乙方提供保證的范圍是主合同約定的甲方應(yīng)向分包商支付的工程款。
甲方在上述保證范圍內(nèi)所承擔(dān)的保證金額最高不超過人民幣_________元(大寫:_________)。
第三條 保證的方式及保證期間
乙方保證的方式為:連帶責(zé)任保證。
乙方保證的期間為:自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日后_________日。
甲方與分包商協(xié)議變更主合同付款日期的,經(jīng)乙方書面同意后,保證期間按照變更后的日期做相應(yīng)調(diào)整。
第四條 承擔(dān)保證責(zé)任的形式
乙方承擔(dān)保證責(zé)任的形式為代為支付。當(dāng)甲方未按照主合同的約定向分包商支付工程款時,由乙方代為履行支付義務(wù),但乙方付款總額不超過本合同第二條約定的保證金額。
第五條 擔(dān)保費及支付方式
擔(dān)保費率根據(jù)擔(dān)保額、擔(dān)保期限、風(fēng)險等因素確定,收取擔(dān)保費。
雙方確定的擔(dān)保費率為:_________。
本合同生效后_________日內(nèi),甲方一次性支付乙方擔(dān)保費共計人民幣_________元(大寫:_________)。
第六條 反擔(dān)保
甲方應(yīng)按照乙方的要求向乙方提供反擔(dān)保,由雙方另行簽訂反擔(dān)保合同。
第七條 乙方的追償權(quán)
乙方按照合同的約定承擔(dān)保證責(zé)任后,即有權(quán)要求甲方立即歸還乙方代償?shù)娜靠铐椉耙曳綄崿F(xiàn)債權(quán)的費用,甲方另外應(yīng)支付乙方代償之日起企業(yè)銀行同期貸款利息、罰息,并按上述代償款項的_________%一次性支付違約金。
第八條 雙方的其他權(quán)利義務(wù)
乙方在甲乙雙方簽訂本合同,并收到甲方支付的擔(dān)保費之日起_________日內(nèi),向分包商出具《總承包商付款(分包)保函》。
甲方如需變更名稱、經(jīng)營范圍、注冊資金、注冊地、主要營業(yè)機構(gòu)所在地、法定代表人或發(fā)生合并、分立、重組等重大經(jīng)營舉措應(yīng)提前三十日通知乙方;發(fā)生虧損、訴訟等事項應(yīng)立即通知乙方。
甲方不得擅自將工程轉(zhuǎn)讓給第三人。甲方與分包商有關(guān)主合同的修改、變更,應(yīng)告知乙方;如發(fā)生重大變更,應(yīng)經(jīng)乙方書面同意。
甲方應(yīng)全面履行主合同,及時向乙方通報主合同的履行情況,乙方在進行定期或隨時檢查和監(jiān)督時甲方應(yīng)積極配合。
第九條 爭議的解決
本合同發(fā)生爭議或糾紛時,甲乙雙方當(dāng)事人可以通過協(xié)商解決,協(xié)商不成的,通過第_________款約定的方式解決:
向_________法院起訴;
向_________提起仲裁。
第十條 甲乙雙方約定的其它事項_________。
第十一條 合同的生效、變更和解除
本合同由甲乙雙方法定代表人(或其授權(quán)代理人)簽字或加蓋公章后生效。
本合同生效后,任何有關(guān)本合同的補充、修改、變更、解除等均需由甲乙雙方協(xié)商一致并訂立書面協(xié)議。
第十二條 附則
本合同一式_________份,甲乙方各執(zhí)_________份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
第9篇 建筑裝飾裝修工程發(fā)包施工合同
2023建筑裝飾裝修工程發(fā)包施工發(fā)包方(甲方):_________
承包方(乙方):_________
茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達成如下條款,并共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包內(nèi)容:
4、承包范圍:
5、承包方式:
6、質(zhì)量要求:_________《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》
7、工期要求:___年__月__日至___年__月__日。
二、甲方工作:
1、甲方指派為駐工地代表,負(fù)責(zé)履行本合同的相關(guān)事宜,全面、全權(quán)負(fù)責(zé)現(xiàn)場的管理工作,對乙方的工程質(zhì)量、進度、用料、安全文明等工作進行監(jiān)督、檢查。
2、負(fù)責(zé)向乙方提供臨時水電。
三、乙方工作:
1、乙方為駐工地代表,常駐現(xiàn)場,負(fù)責(zé)履行合同范圍內(nèi)的應(yīng)盡職責(zé),按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作,竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負(fù)責(zé)。
3、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。
四、關(guān)于質(zhì)量的約定:
1、乙方須嚴(yán)格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計變更等進行施工,工程質(zhì)量達到施工合同要求,相關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范(50210-20______、50303-20______、50242-20______、50327-20______等)作為本工程的質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、如因乙方責(zé)任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、本工程質(zhì)保期為壹年,質(zhì)量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方須無償履行保修責(zé)任。
五、關(guān)于工期的約定:
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。
2、如因乙方責(zé)任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
六、關(guān)于價款和結(jié)算的約定:
1、雙方商定本工程合同承包價格__________元(人民幣)。
2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。
3、付款方式:
(1)開工后8日內(nèi),甲方付款30%元作為乙方的前期進場費。
(2)水電工程隱蔽驗收后,甲方付款30%元
(3)瓦工及木基層、木飾面驗收后、漆工進場時,甲方付款15%元。
(4)竣工驗收合格后,甲方付款20%元。
(5)余款5%元待壹年保修期滿后結(jié)清。
七、關(guān)于材料的約定:
1、甲方負(fù)責(zé)同業(yè)主聯(lián)系及時提供乙方所需材料,并按時到場。經(jīng)乙方驗收入庫后,由乙方負(fù)責(zé)保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。
2、乙方須在預(yù)算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時電),材料損耗按定額計,超支的不合理材耗由乙方自行承擔(dān),并在承包價格中相應(yīng)扣減。
3、所有進場的業(yè)主供材,乙方不得擅自挪用。
八、關(guān)于安全生產(chǎn)的約定:
1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議,作為本合同的附件,與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴(yán)格遵守甲方和物管部門的規(guī)章制度,以及對文明現(xiàn)場和安全生產(chǎn)的要求。
3、乙方須嚴(yán)格遵守安全協(xié)議中的條款,嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀(jì)等行為。
九、關(guān)于違約責(zé)任的約定:
1、乙方須自行完成本施工任務(wù),嚴(yán)禁乙方將本項目再次進行分包或轉(zhuǎn)包。
2、因乙方責(zé)任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金______元。
3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險,在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失,由乙方承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。
4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失,由乙方負(fù)責(zé)經(jīng)濟賠償,且甲方有權(quán)單方終止本合同。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
甲方(簽章):_________乙方(簽字):_________
___年__月__日___年__月__日
第10篇 建筑裝修工程合作合同
2023建筑裝修工程合作(甲方):___________________________(乙方):___________________________
為發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,共謀發(fā)展,并為今后逐步向組成集團公司過渡,雙方經(jīng)過充分友好的協(xié)商,特訂立本協(xié)議。
1、建立密切的技術(shù)合作關(guān)系,今后凡甲方承接的工程,裝修設(shè)計任務(wù)均交給乙方承擔(dān)。
2、乙方保證,在接到任務(wù)后,將立即組織以高級工程師為領(lǐng)導(dǎo)的精干設(shè)計隊伍,在10日提出設(shè)計方案,并在方案認(rèn)可后一個月內(nèi)完成全部設(shè)計圖紙。
3、為保證設(shè)計的質(zhì)量,甲方將毫無保留地向乙方提供所需的一切建筑技術(shù)資料。
4、裝修施工隊伍由甲方組織,裝修工程的施工由甲方組織實施。施工期間,乙方派出高級工程師監(jiān)督施工,以保證工程的質(zhì)量。
5、甲方按裝修工程總費用的千分之×向乙方支付設(shè)計費。
6、本協(xié)議自簽訂之日起生效。
7、本協(xié)議書一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
附件:《xx建筑裝修工程集團公司組建意向書》一份。
(甲方):_____________________(乙方):________________________
_________年_______月_______日_________年_______月_______日
第11篇 民事再審申請書(室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定建筑施工資質(zhì))
民事再審申請書
申請再審人(一審被告,二審上訴人):酈先生,性別,出生日期,民族,工作單位,住址,公民身份號碼,聯(lián)系電話。
被申請人(一審被告,二審上訴人):云南電網(wǎng)某局,住所地,統(tǒng)一社會信用代碼,聯(lián)系電話。
負(fù)責(zé)人:王某,該局局長。
被申請人(一審原告,二審上訴人):肖某,性別,出生日期,民族,工作單位,住址,公民身份號碼,聯(lián)系電話。。
被申請人(一審被告,二審被上訴人):昭通某公司,住所地,統(tǒng)一社會信用代碼,聯(lián)系電話。
法定代表人:李某,該公司執(zhí)行董事。
一、申請事由:
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案,不服云南省昭通市中級人民法院于2021年5月14日作出的(2021)云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,向貴院申請再審。
二、申請再審的請求:
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于2021年5月14日作出的(2021)云06民終550號民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔(dān)責(zé)任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔(dān)。
三、具體事實與理由:
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:
原審以國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定,認(rèn)定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖某粉糊,對承攬人具有選任不當(dāng)?shù)倪^錯,認(rèn)定申請再審人承擔(dān)30%的責(zé)任是法律適用錯誤。
首先,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖某粉糊,并無對承攬人選任不當(dāng)?shù)倪^錯。
其次,建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。
再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案;沒有設(shè)計方案的,不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案。
此外,參考最高人民法院(2014)民申字第938號朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書,最高人民法院認(rèn)為,關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案朱某及其經(jīng)營的設(shè)計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì),不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認(rèn)定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應(yīng)認(rèn)定為無效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。
綜上所述,原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審,糾正錯誤,維護申請再審人的合法權(quán)益。
此致
某高級人民法院
申請人:
年月日
第12篇 居民樓建筑裝修工程施工合同
2023居民樓建筑裝修工程施工建筑裝飾是為保護建筑物的主體結(jié)構(gòu)、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物,采用裝飾裝修材料或飾物對建筑物的內(nèi)外表面及空間進行的各種處理過程。
發(fā)包方(簡稱甲方):_________________________________
承包方(簡稱乙方):_________________________________
一、概況
甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
裝飾施工地點:_________區(qū)___________路____弄(村)____號___樓____室。
住房結(jié)構(gòu):____________房型______房_____廳_____套,施工面積___________平方米。
裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
總價款:¥_________元,大寫(人民幣):______________________________
材料費:________________________________,人工費:____________________
管理費:________________________________,設(shè)計費:____________________
垃圾清運費:____________________________,稅金(%):______________
其他費用:__________________________
經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
工期:自_________年_______月______日開工,至________年_____月____日竣工,工期________天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
本工程由_________方設(shè)計,施工方案。
甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件四)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
工程驗收:甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn),事后,若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗,若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件五《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
工程款付款方式列下表:
工程結(jié)算:詳見附件六《工程結(jié)算單》。
工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
付款時間付款百分比金額
對預(yù)算設(shè)計認(rèn)可簽訂合同之日______元,第二次付款時扣除
合同簽訂后開工后二到五天65%______元
施工過程中工期進度過半30%_______元
竣工驗收當(dāng)天5%_______元
增加工程項目簽訂項目變更表100%______元
注:裝飾工程有形市場另有規(guī)定的,亦可按市場規(guī)定辦理。
六、其它事項
甲方工作:
1)甲方應(yīng)在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
3)如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。
乙方工作:
1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。
2)指派______________為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員,乙方應(yīng)及時書面通知甲方。
3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工,窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的________%支付違約金。
由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付違約金。
甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、糾紛處理方式
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向--市仲裁委員會申請仲裁或人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款__________%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分
甲方(簽章):___________________乙方(簽章):____________________
委托代理人:__________________委托代理人:____________________
住址:_________________________地址:__________________________
電話:_________________________電話____________________________
郵編:_________________________郵編:__________________________
__________年________月_______日___________年_________月_______日
第13篇 建筑裝修工程承包合同
2023建筑裝修工程承包經(jīng)甲乙雙方磋商,甲方同意將自已的建筑裝修分項工程承包給乙方,現(xiàn)將雙方有關(guān)事且宣訂以下合同。
一、工程名稱及地點:
1、工程名稱及地點:
二、工程概況及質(zhì)量要求。
1、裝修標(biāo)準(zhǔn):住宅樓室內(nèi)裝修:2、
工程質(zhì)量:乙方按圖紙和甲方的要求進行施工。
各工程施工程序嚴(yán)格按國家建筑規(guī)范進行及做好有關(guān)保養(yǎng)工作,凡隱蔽工程均需甲方有關(guān)人員驗收合格后方可進行隱蔽,施工各項工作質(zhì)量必須達到合格,努力爭取優(yōu)良。
三、工程承包方式及施工內(nèi)容:
1、工程承包方式,乙方包工不包料,一切施工程序均按單包方式進行施工及管理。
2、工程施工承包內(nèi)容:住宅樓室內(nèi)外裝修:
四、雙方職責(zé):
1、
甲方職責(zé),甲方負(fù)責(zé)征地、折遷、用地規(guī)劃、建筑設(shè)計、報建等有關(guān)建房的行政手續(xù)和三通一平工作,按時保量將工程所需施工材料運到工地50米以內(nèi),適時裝配所需施工機械備,按規(guī)定做好甲方本職內(nèi)各項工作,確保工作順利進展。
2、
乙方職責(zé),乙方依據(jù)承包施工內(nèi)容,認(rèn)真組織好工程施工所需達標(biāo)人員,按規(guī)范要求做好技術(shù)交底和制訂施工計劃等施工前期的相關(guān)工作,各項工作必須做到“安全第一。
質(zhì)量第一,時間第一”,成信合作,文明施工的管理宗旨。
按時保質(zhì)完成不同時期的各項工作任務(wù)。
五、施工單價及結(jié)算付款方式。
1、施工單價:2、結(jié)付方工式:
六、工程有關(guān)事項:
1、
乙方必須遵守國家法律、法規(guī)、嚴(yán)格執(zhí)行甲方的各項制度,服從甲方分工和指揮,實行層級管理,如有違約和乙方人為造成的一切民事、刑事、經(jīng)濟等一切責(zé)任,均由乙方自負(fù),甲方有權(quán)取消乙方合同并追究其所造成的一切損失。
2、
安全生產(chǎn):乙方必須嚴(yán)格遵守安全的規(guī)章制度,加強安全生產(chǎn)專項思想教育,認(rèn)真做好安全生產(chǎn)的各項工作,如有違反和不符合要求的人員,一律不準(zhǔn)上崗并按有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。
如有出現(xiàn)任何人為事故,均由乙方自負(fù),與甲方無關(guān)。
3、
工程材料、用具、設(shè)備等一切用料,均由甲方依據(jù)工程所進行分配并按規(guī)定存放在指定的場所內(nèi)。
每道工序完成后必須清理場地并經(jīng)甲方有關(guān)人員驗收合格后,方可進行下道工序。
4、甲方提供地切機械、用具和領(lǐng)原料,乙方要妥善保管好,并按規(guī)范保養(yǎng)好,否則造成一切損失,均由乙方按價賠償或加倍處罰。
5、任何員工不得在工地吵架、斗毆、洶酒、賭博、鬧事等一切違規(guī)行為,做到尊上愛下,文明施工,如有違法亂紀(jì)行為者,均送有關(guān)執(zhí)法部門依法嚴(yán)懲。
6、未盡事宜欄:
甲方公章:_________乙方公章:_________
法定代表人簽字:_________法定代表人簽字:_________
第14篇 建筑裝飾裝修工程施工合同范本
合同編號:________年____月____日發(fā)包方(以下簡稱甲方):承包方(以下簡稱乙方):風(fēng)險提示:發(fā)包人的相對義務(wù)
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案,包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。按照《中華人民共和國 合同法 》和《建筑安裝 工程承包合同 條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:
4、工程面積:
5、工程期限:風(fēng)險提示:關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時,可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。 本工程自________年____月____日開工,于________年____月____日竣工。
第二條、工程項目價款
1、 工程款 :本合同工程造價為(人民幣):___xxxx____;金額大寫:___xxxx_______xxxx_______。
2、報價單根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。
第三條、工程圖紙甲方提供的施工圖紙或作法說膽,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的 法規(guī) 、規(guī)范。由于甲方確認(rèn)的圖紙或做法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。風(fēng)險提示:對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時,承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運出施工現(xiàn)場,并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。
第四條、材料供應(yīng)本工程凡由乙方采購的材料,經(jīng)甲方按預(yù)算材料及乙方提供的樣品標(biāo)準(zhǔn)驗收,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。對與甲方認(rèn)可的材料,乙方使用后,如甲方提出更換或提高標(biāo)準(zhǔn),甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此而增加的施工工費及材料費。
第五條、工程款支付方式
1、雙方商定本合同價款采用固定價格,按項目報價執(zhí)行。
2、本 合同生效 后,甲方分_____次,按下面約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清;
(1)工地開工前付_____元。
(2)工程進行一半時付_____元。
(3)工程結(jié)束付_____元。
3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。
第六條、工程工期
1、甲方要求比合同范x約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、在
1、條件下,本 工程合同 范x施工期約定為______工作日。
3、本工程合同范x約定施工期以收到
第一期工程款當(dāng)天起計算_____工作日。
4、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
5、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
6、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第七條、工程質(zhì)量及驗收風(fēng)險提示:工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止,并由承包人承擔(dān)由此增加的費用和(或)延誤的工期。
1、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計變更和______省地方標(biāo)準(zhǔn)《______裝飾裝修工程質(zhì)量規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
3、裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
6、甲方對工程存在的問題應(yīng)及時向乙方工程部反映投訴,以免給雙方造成更大的返工或損失。乙方工程部電話:___xxxx____。
7、乙方自檢合格后,應(yīng)及時通知甲方進行材料進場的驗收、各個節(jié)點完工的驗收,由甲方簽字確認(rèn)后方可進行下一道工序,甲方若不能按約定日期參加驗收,可書面委托
第三人進行驗收確認(rèn),且甲方認(rèn)可該驗收結(jié)果。甲方未按約定日期參加驗收且未委托
第三人進行驗收,延誤工期由甲方承擔(dān)。
8、工程內(nèi)容全部施工完畢后,乙方以書面方式通知甲方進行竣工驗收。甲方自接到驗收通知后____日內(nèi)須參加驗收,若甲方無正當(dāng)理由逾期不參加驗收,視為驗收合格??⒐を炇蘸细窈螅曳綉?yīng)提供工程質(zhì)量合格證明(含試水記錄)和
第三方室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格證書。甲方對室內(nèi)空氣質(zhì)量有異議時,可請有國家相關(guān)部門認(rèn)可的專業(yè)檢測單位予以認(rèn)證并自負(fù)費用;若檢測不達標(biāo)則檢測費用由乙方承擔(dān),乙方還需負(fù)責(zé)治理工作及承擔(dān)治理費。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔(dān)所有費用)??⒐を炇蘸细窈?,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗收前,乙方負(fù)責(zé)保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。雙方未辦理竣工合格驗收手續(xù),甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗收合格;甲方確需提前入住的,由雙方以其他事項書面約定??⒐を炇赵诠こ藤|(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別且不涉及較大問題時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂解決竣工驗收遺留問題協(xié)議(作為竣工驗收單附件)后,甲方可先行入住。
第八條、安全生產(chǎn)和防火
1、因甲方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
2、因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。風(fēng)險提示:保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由 合同當(dāng)事人 在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
第九條、維修責(zé)任本合同工程驗收交付之日起,乙方負(fù)責(zé)為期________年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準(zhǔn)),保修范圍:乙方所裝修項目應(yīng)有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題,及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目,導(dǎo)致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。風(fēng)險提示:明確 違約責(zé)任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔(dān)的責(zé)任,來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
第十條、違約責(zé)任合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第十一條、爭議的解決本合同范x在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同范x在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同范x簽約地人民法院解決。
第十二條、合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份。甲方(簽章):委托代理人:聯(lián)系電話:________年____月____日乙方(簽章):法定代表人:聯(lián)系電話:________年____月____日附件:
1、施工圖紙共_____張
2、裝修預(yù)算書(經(jīng)甲乙方共同簽字確認(rèn))共_____頁
3、甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
4、乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
5、其他:本合同共_____頁(附件)___xxxx_______xxxx____工程裝修預(yù)算書序號項目名稱單位數(shù)量合計材料及共計說明(包括備注)123456發(fā)包方(簽字)________年____月____日承包方(簽字)________年____月____日(附件)___xxxx____方提供裝飾裝修材料明細(xì)表金額單位:________元材料名稱單位品種規(guī)格數(shù)量單價金額供應(yīng)時間供應(yīng)至的地點發(fā)包方(簽字)________年____月____日承包方(簽字)________年____月____日無法復(fù)制,請范x查看
第15篇 建筑裝飾裝修工程施工合同
合同編號:_______________
______年___月___日
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:
4、工程面積:
5、工程期限:
本工程自______年______月______日開工,于______年______月______日竣工。
第二條、工程項目價款
1、工程款:本合同工程造價為(人民幣):____________;
金額大寫:___________________________。
2、報價單根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。
第三條、工程圖紙
甲方提供的施工圖紙或作法說膽,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
由于甲方確認(rèn)的圖紙或做法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
第四條、材料供應(yīng)
本工程凡由乙方采購的材料,經(jīng)甲方按預(yù)算材料及乙方提供的樣品標(biāo)準(zhǔn)驗收,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
對與甲方認(rèn)可的材料,乙方使用后,如甲方提出更換或提高標(biāo)準(zhǔn),甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此而增加的施工工費及材料費。
第五條、工程款支付方式
1、雙方商定本合同價款采用固定價格,按項目報價執(zhí)行。
2、本合同生效后,甲方分_____次,按下面約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清;
(1)工地開工前付_____元。
(2)工程進行一半時付_____元。
(3)工程結(jié)束付_____元。
3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。
第六條、工程工期
1、甲方要求比合同范本約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、在1、條件下,本工程合同范本施工期約定為______工作日。
3、本工程合同范本約定施工期以收到第一期工程款當(dāng)天起計算_____工作日。
4、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
5、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
6、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第七條、工程質(zhì)量及驗收
1、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計變更和______省地方標(biāo)準(zhǔn)《______裝飾裝修工程質(zhì)量規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
3、裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
6、甲方對工程存在的問題應(yīng)及時向乙方工程部反映投訴,以免給雙方造成更大的返工或損失。
乙方工程部電話:________________。
7、乙方自檢合格后,應(yīng)及時通知甲方進行材料進場的驗收、各個節(jié)點完工的驗收,由甲方簽字確認(rèn)后方可進行下一道工序,甲方若不能按約定日期參加驗收,可書面委托第三人進行驗收確認(rèn),且甲方認(rèn)可該驗收結(jié)果。甲方未按約定日期參加驗收且未委托第三人進行驗收,延誤工期由甲方承擔(dān)。
8、工程內(nèi)容全部施工完畢后,乙方以書面方式通知甲方進行竣工驗收。甲方自接到驗收通知后七日內(nèi)須參加驗收,若甲方無正當(dāng)理由逾期不參加驗收,視為驗收合格??⒐を炇蘸细窈?,乙方應(yīng)提供工程質(zhì)量合格證明(含試水記錄)和第三方室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格證書。
甲方對室內(nèi)空氣質(zhì)量有異議時,可請有國家相關(guān)部門認(rèn)可的專業(yè)檢測單位予以認(rèn)證并自負(fù)費用;若檢測不達標(biāo)則檢測費用由乙方承擔(dān),乙方還需負(fù)責(zé)治理工作及承擔(dān)治理費。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔(dān)所有費用)。
竣工驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗收前,乙方負(fù)責(zé)保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
雙方未辦理竣工合格驗收手續(xù),甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗收合格;甲方確需提前入住的,由雙方以其他事項書面約定。
竣工驗收在工程質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別且不涉及較大問題時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議“(作為竣工驗收單附件)后,甲方可先行入住。
第八條、安全生產(chǎn)和防火
1、因甲方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
2、因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
第九條、維修責(zé)任
本合同工程驗收交付之日起,乙方負(fù)責(zé)為期2年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準(zhǔn)),保修范圍:乙方所裝修項目應(yīng)有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題,及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目,導(dǎo)致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。
第十條、違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第十一條、爭議的解決
本合同范本在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同范本在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同范本簽約地人民法院解決。
第十二條、合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方(簽章):
委托代理人:
聯(lián)系電話:
_______年____月____日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
_______年____月____日
附件:
1、施工圖紙共_____張
2、裝修預(yù)算書(經(jīng)甲乙方共同簽字確認(rèn))共_____頁
3、甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
4、乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
5、其他:本合同共_____頁
(附件)
____________________________工程裝修預(yù)算書
序號
項目名稱
單位
數(shù)量
合計
材料及共計說明(包括備注)
1
2
3
4
5
6
發(fā)包方(簽字)____________
________年____月____日
承包方(簽字)____________
________年____月____日
(附件)
____________方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
金額單位:________元
材料名稱
單位
品種
規(guī)格
數(shù)量
單價
金額
供應(yīng)時間
供應(yīng)至的地點
發(fā)包方(簽字)____________
________年____月____日
承包方(簽字)____________
第16篇 2023建筑裝飾裝修工程設(shè)計合同
委托人(甲方):
住址:
設(shè)計人(乙方):
設(shè)計證書等級:
住址:
甲方因____________________項目的裝飾裝修工程需要,特委托乙方進行該設(shè)計工作,為明確雙方的權(quán)利義務(wù),結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本協(xié)議,供雙方遵照執(zhí)行。
一、設(shè)計工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍:
4、承包方式:
二、工程步驟
1、設(shè)計期限:
設(shè)計期限暫定為_________天,從乙方收到甲方支付的定金后開始計算,乙方完成_____設(shè)計圖紙并交付給甲方時截止。因甲方變更設(shè)計要求或遲延答復(fù),其耽誤的時間應(yīng)從合同約定的設(shè)計期限中相應(yīng)扣除。
2、設(shè)計流程:
(1)甲、乙雙方簽訂本合同時,同時支付設(shè)計款的______%,作為定金。乙方收到定金后______天內(nèi),向甲方提交裝修設(shè)計方案圖及平面功能定位圖,如乙方未提交裝修設(shè)計方案圖及平面功能定位圖,則雙倍向甲方返還定金。
(2)甲、乙雙方初步確定平面方案及初步確定設(shè)計概念后,同時支付首期設(shè)計費______元,乙方收到設(shè)計費后______天內(nèi),向甲方提交較詳細(xì)裝修設(shè)計方案。
(3)甲方確認(rèn)立面方案、天花方案即支付第二期設(shè)計費______元,乙方收到二期設(shè)計費后______天內(nèi),向甲方提交詳細(xì)裝修施工圖及效果圖。
(4)甲方簽字確認(rèn)設(shè)計施工圖后即支付第三期設(shè)計費______元,乙方向甲方提供_____正式設(shè)計施工圖紙。
(5)工地開工后,設(shè)計師配合施工隊現(xiàn)場指導(dǎo)并對業(yè)主提供材料及工程質(zhì)量咨詢服務(wù)。
三、甲方職責(zé)
1、甲方應(yīng)按合同規(guī)定及時支付設(shè)計費。
2、甲方應(yīng)將設(shè)計要求簡明扼要的告知乙方,若甲方中途需要對所提供資料作較大修改,造成乙方設(shè)計返工,除雙方需協(xié)商簽訂補充合同(或另訂合同),重新明確有關(guān)條款外,甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付相應(yīng)的費用。
四、乙方職責(zé)
1、乙方須按合同規(guī)定的時間提交設(shè)計圖紙。
2、乙方應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神,按照甲方的要求完成設(shè)計,并不得對甲方的要求進行較大修改,除非必要,應(yīng)與甲方協(xié)商。
3、若甲方未能按時支付設(shè)計費,乙方有權(quán)拒絕甲方提出的下一步工作要求。
五、設(shè)計費金額與支付
1、設(shè)計費總額:人民幣____________元。
2、支付時間:
(1)雙方簽訂委托設(shè)計合同時,甲方即應(yīng)向乙方支付定金,即人民幣____________元;
(2)甲方支付第一期的設(shè)計費即人民幣____________元;
(3)甲方支付第二期的設(shè)計費即人民幣____________元;
(4)甲方支付第三期的設(shè)計費即人民幣____________元;
六、違約責(zé)任和爭議解決
1、甲方在乙方提供有關(guān)設(shè)計圖紙后,未在合同規(guī)定的期限內(nèi)支付設(shè)計費,或乙方無故延遲交付圖紙,均視為違反合同約定。逾期一日,處以設(shè)計費_______%的違約金。
2、合同生效后,任何一方無故要求提前終止或解除合同的,應(yīng)支付定金的雙倍賠償給無過錯方。
3、甲、乙雙方在合同履行過程中,產(chǎn)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方可向合同簽訂地、合同履行地法院起訴。
七、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效,自雙方義務(wù)履行完畢后終止。合同一式________份,甲乙雙方各執(zhí)________份,交給建筑單位備案________份。
2、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商達成一致的,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方:
代表人:
身份證號:
聯(lián)系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時間:________年_______月_______日
乙方:
負(fù)責(zé)人:
身份證號:
聯(lián)系方式:
合同簽訂地:
合同履行地: