- 目錄
第1篇 水利工程延期合同
協(xié)議編號：_________________
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為_______元，編號為的服務合同(以下簡稱原合同)。現(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達成一致，簽訂以下補充協(xié)議：_________________
1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(服務時間從________年____月____日至________年____月____日)更改為乙方將向甲方提供__________個月的服務(服務時間分為兩段從________年____月____日至________年____月____日，以及從________年____月____日至________年____月____日)。
2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準，本協(xié)議沒有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。
3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。
甲方：_________________乙方：_________________
簽字蓋章：_________________簽字蓋章：_________________
日期：_________________日期：_________________
第2篇 工程延期證明書
工程延期證明書_________支行：
我單位與_________有限公司于20_________年12月簽訂了_________市子尹路南延線棚戶區(qū)改造項目邊坡治理工程施工合同，當時由于拆遷及土地問題未完全解決，導致工程施工延期至現(xiàn)在，經(jīng)過有關部門通力合作解決了現(xiàn)場部分問題，現(xiàn)已具備施工條件，我單位已通知施工單位于20_________年5月10日進場施工，工期順延至20_________年9月10日（合同工期120日歷天），請貴行辦理該工程的安全文明施工措施費銀行專戶手續(xù)為謝！
_________市_________有限責任公司
_________項目部
第3篇 工程延期索賠函
尊敬的_______________總監(jiān)理工程師：_________________
我項目部承擔的_______________項目，在_______________過程中，因受_______________因素的影響，導致_______________該項目停工_______________天，鑒于該項目為關鍵項目，此次停工，將會導致整個工程直線工期延長__________天。根據(jù)專用合同條款第__________條，現(xiàn)申請工程延期__________天，由此帶來的費用增加，我項目部將另行申報。
一、停工事件及其原因
二、停工對直線工期的影響
項目部總經(jīng)理(或總工程師)：_________________
第4篇 建筑工程延期合同
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為_______元，編號為的服務合同(以下簡稱原合同)。現(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達成一致，簽訂以下補充協(xié)議：_________________
1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(服務時間從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)更改為乙方將向甲方提供__________個月的服務(服務時間分為兩段從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，以及從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)。
2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準，本協(xié)議沒有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。
3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。
甲方：_________________乙方：_________________
第5篇 工程延期合同
協(xié)議編號：_________________
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為元，編號為的服務合同（以下簡稱原合同）?，F(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達成一致，簽訂以下補充協(xié)議：
1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務（服務時間從年月日至年月日）更改為乙方將向甲方提供__________個月的服務（服務時間分為兩段從年月日至年月日，以及從年月日至年月日）。
2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準，本協(xié)議沒有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。
3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。
甲方：_________________乙方：_________________
簽字蓋章：_________________簽字蓋章：_________________
日期：_________________日期：_________________
第6篇 工程延期監(jiān)理合同補充協(xié)議
委托人(甲方)：_________________法定代表人：_________________
監(jiān)理人(乙方)：_________________法定代表人：_________________
一.乙方必須按照建筑工程監(jiān)理規(guī)范認真履行職責,直至本項目完工.必須繼續(xù)執(zhí)行甲、乙雙方簽訂的<<建設工程委托監(jiān)理合同>>的具體規(guī)定。
二.本協(xié)議為雙方簽訂的<<建設工程委托監(jiān)理合同>>的延續(xù),直至整個項目的竣工驗收完畢,包括原合同規(guī)定的內(nèi)容。綠化、道路等工程不再另行聘請監(jiān)理。
三.本協(xié)議有效日期為：_________________年_____月______日至本項目竣工驗收,費用按月包干結算的方式。
四.監(jiān)理費用
按月計算,包干價格為__________萬/月.乙方必須保證監(jiān)理人員5人以上,如遇工程進度加快，乙方必須機動增加監(jiān)理人員，以保證工程質(zhì)量。
委托人(甲方)：_________________監(jiān)理人(乙方)：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
第7篇 工程延期申請書
關于工程延期的申請
致：襄汾縣百公里汾河生態(tài)城鎮(zhèn)經(jīng)濟走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理項目部北京當代園林工*監(jiān)理有限公司襄汾監(jiān)理部由臨汾*沈達園林綠化有限公司承建的臨汾市百公里汾河治理與生態(tài)修復工程襄汾縣段一期堤內(nèi)綠化工程07標工程合同工期為60天（開工日期2013年4月5日，竣工日期2013年6月3日），因以下原因導致工程未能按時完工。
1、曲亭水庫上游泄水導致河道土建工程未能按時完工，直接影響草皮播種，不能按時施工。
2、6月份以后溫度高，不適宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麥草播種，影響發(fā)芽存活率低，只有在立秋后9月份以后進行播種。
特申請延期至2013年10月20日，望批準！
臨汾*沈達園林綠化有限公司
襄汾縣汾河治理堤內(nèi)綠化七標段項目部
2013年5月25日
第8篇 結算合同和工程延期
協(xié)議編號：_________________
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為元，編號為的服務合同(以下簡稱原合同)?，F(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達成一致，簽訂以下補充協(xié)議：
1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(服務時間從年月日至年月日)更改為乙方將向甲方提供__________個月的服務(服務時間分為兩段從年月日至年月日，以及從年月日至年月日)。
2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準，本協(xié)議沒有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。
3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。
甲方：_________________乙方：_________________
簽字蓋章：_________________簽字蓋章：_________________
日期：_________________日期：_________________
