定做加工合同（16份范本）

第1篇 加工定做通用版合同

定作方：承攬方：簽訂地點：簽訂時間：________年____月____日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

規(guī)格型號計量單位數(shù)

量名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)

量質

量提供日期消耗定額單

價總金額

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交（提）貨方式及地點

九、交付 定金 預付款數(shù)額及時間

十、結算方式及期限十

一、 違約責任 十

二、如需提供擔保，另立 合同擔保 書，作為本合同附件十

三、解決 合同糾紛 的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴十

四、雙方協(xié)商的其它條款定作方承攬方

單位名稱（章）單位名稱（章）單位地址：單位地址：

法定代表人：

法定代表人：________年____月____日 ________年____月____日有效期限：________年____月____日至________年____月____日

第2篇 加工定做承攬合同

承攬方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

定作方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理：

1.向_____機關申請_____;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

________年________月________日

承攬方：________________________

代表人：________________________

________年________月________日

第3篇 廣告加工定做合同

定做方：____________

承攬方：____________

一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期、

二、選用材料

_____________________________________________

三、制作要求

____________________________________

四、質量要求、技術標準

1、依據(jù)國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《_________牌行業(yè)標準》和《平版印刷品行業(yè)標準》對_________及包裝物進行質量認定。

2、承攬方提供a2級以上的合格品給定做方，a3級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質量負責的條件及期限：承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質量負責，如出現(xiàn)產(chǎn)品質量問題，定做方應在法律規(guī)定的時間內(nèi)(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。

六、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作_________所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下____________________。

七、驗收標準、方法和期限：按_________牌行業(yè)標準在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。

八、包裝要求及費用負擔：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費用由承攬方負擔。

九、預付款數(shù)額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的_________%作為預付金(不含版費)。

十、結算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點、電話：_____________。

十二、運輸方式：汽車或或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方負擔。

十三、違約責任：由違約方負責。

十四、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當事人雙方同意由經(jīng)濟仲裁委員會仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：________。

定做方_______________承攬方_______________

單位名稱(章)_______________單位名稱(章)______

單位地址：____________單位地址：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

委托代理人：____________委托代理人：____________

電話/傳真：____________電話/傳真：____________

手機：____________手機：_____________________

開戶銀行：____________開戶銀行：____________

帳號：____________帳號：_____________________

第4篇 個人家具定做加工合同

2023個人家具定做加工甲方：

乙方：

因甲方需要，向乙方定做一批家具。經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂如下合同條款:

1、總貨款： (含稅金)，具體產(chǎn)品，材質、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳見附表。

2、交貨時間： 年 月 日。

3、技術標準:質量按國家標準 執(zhí)行。

4、驗收方式：乙方按合同標準、標示生產(chǎn)檢驗出廠，安裝完畢后由甲方現(xiàn)場驗收。

5、結算方式：合同簽訂后甲方支付總貨款的 %

作為定金，即 元，甲方部分家具定做完畢后，甲方到制作現(xiàn)場初檢合格后付總貨款的 %，即 元，所有的家具制作完后，在出廠送貨安裝時貨到現(xiàn)場由甲方付總貨款的 %，即 元，剩余的 ，即 元安裝完后由乙方驗收合格后付清，結算時由乙方提供銀行卡號進行轉賬。

6、交貨方式：免費安裝及運輸。

7、違約責任：因乙方原因未按合同條款造成推遲提貨的，乙方每日按總貨款的%向甲方交納違約金;乙方未按合同條款延遲付款的，每日按未付款的%向甲方交納違約金，乙方逾期15天未提貨的需無條件付清剩余款項。

8、甲方逾期交貨超過15天或交付的家具不符合本合同的約定的質量標準，乙方有權解除合同。

9、甲方提供的家具保修期為壹年，在保修期內(nèi)，甲方為乙方免費提供維修，如維修無法達到使用標準，乙方進行換貨。甲方提供的家具保用期不低于三年，在保用期內(nèi)出現(xiàn)質量問題，應承擔責任，但由于乙方的損害行為或使用不當除外。

10、未盡事宜雙方協(xié)商解決或提交甲方所在地人民法院裁決。

11、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

12、本合同自雙方簽字后生效。

甲方：

地址：

經(jīng)辦人： (簽字)

電話：

簽訂日期：

乙方：

地址：

經(jīng)辦人： (簽字)

電話：

簽訂日期：

第5篇 服裝定做加工合同書

甲方：

乙方：

甲方承攬的服裝定做合同，現(xiàn)委托乙方進行加工，雙方就有關權利義務規(guī)定如下，并予以恪守。

一、加工服裝款式號或品名：

二、加工件數(shù)：，交貨日期。

三、加工費單價(含稅)：元件，合計金額元。

四、加工標準及質量

1、根據(jù)委托方或甲方提供的樣衣、技術要求進行加工制作。

2、乙方加工過程中，甲方或委托方有權對加工質量進行監(jiān)督，對甲方或委托方派出跟單員提出的質量要求必須服從，并按跟單員的技術要求進行更改或返修。

3、經(jīng)過甲方或委托方驗收后交付，但最終的質量應符合甲方或委托方的質量標準。

五、付款方式

1、按交期經(jīng)甲方或委托方全部檢驗合格后第20天經(jīng)行結算。

2、如有特殊原因須甲、乙雙方協(xié)商解決。

五、合同終止及變更

1、乙方加工過程中質量經(jīng)整改仍不符合要求，甲方有權終止本合同。

2、甲方可以根據(jù)乙方加工生產(chǎn)進度速度結合訂單要求，可以對乙方委托加工合同進行變更。

六、違約責任與賠償

1、違反第五款第1條之規(guī)定，乙方在得到甲方的合同終止通知后，應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。

并賠償甲方帶來的損失費用(包括返工修理和運費)。

2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行，乙方應賠償甲方因此產(chǎn)生的一切損失(包括但不限于甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等)。

3、乙方故意延期或變更結算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨，甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內(nèi)容。

甲方有權對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。

4、乙方同意以下賠償標準：因乙方延期交付，造成甲方訂單合同不能正常履行而產(chǎn)生的損失，以甲方與外方或定作方協(xié)議約定價格確定，違約損失依甲方與外方或定作方協(xié)議中的約定確定，其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數(shù)額確定，訴訟費、律師費依票據(jù)確定。

七、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決，產(chǎn)生爭議由甲方所在地法院解決。

八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

簽字后立即生效。

甲方：

乙方：

年 月 日

年 月 日

第6篇 加工定做糾紛上訴狀

上訴人：_________________名稱：_____________

住所：________________

電話：______________

法定代表人：_________________名稱：________________

職務：______________

委托代理人：_________________姓名：_____________

性別：_____________

年齡：______________

民族：_________________

職務：_________________

工作單位：______________

住所：________________

電話：______________

上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現(xiàn)提出上訴。

上訴理由及請求：________________

(上訴理由應全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的不當或錯誤，提出所根據(jù)的事實和理由，包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據(jù)。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)

此致

___________人民法院

上訴人：______________(蓋章)

法定代表人：______________(簽章)

__________年_____月_____日

第7篇 加工定做承攬合同詳細

簽定日期：__________年_____月________日

定作方(甲方)：_________

電話：________________

承攬方(乙方)：_____________________

電話：________________

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

加工費：______________

品名：__________規(guī)格：____________單位：__________數(shù)量：___________

單價：____________金額：____________

定作方供應原材料：

原材料：____________________

規(guī)格：________________________

單位：_______________________

數(shù)量：_______________________

日期：_____________________

成品單位耗用量：______________________

1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_____________________。

2.產(chǎn)品檢驗標準和方法：_____________________。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________。

4.貨款及費用結算辦法及期限：_____________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：_________________

乙方(蓋章)：_________________

第8篇 廣告撲克加工定做合同

廣告撲克加工定做合同

定做方： 合同編號：

承攬方： 簽定地點：

一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期 簽定日期：__________年______月______日

品名規(guī)格、型號每副張數(shù)背面(頁次)計量單位數(shù)量價款交貨日期

單價總金額(元)

貨款合計人民幣金額(大寫)

二、選用材料

撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專用紙，

撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。

三、制作要求

撲克牌上光進口油 □ 上光國產(chǎn)油 □ 撲克盒復膜 □ 包透明膜帶易拉線 □

10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注：需哪項在 □ 打“√”

四、質量要求、技術標準

1、依據(jù)國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標準》和《平版印刷品行業(yè)標準》對撲克及包裝物進行質量認定。

2、承攬方提供a2級以上的合格品給定做方，a3級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質量負責的條件及期限：承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質量負責，如出現(xiàn)產(chǎn)品質量問題，定做方應在法律規(guī)定的時間內(nèi)(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。

六、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下_________________________________________________。

七、驗收標準、方法和期限：按撲克牌行業(yè)標準在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。

八、包裝要求及費用負擔：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費用由承攬方負擔。

九、預付款數(shù)額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預付金(不含版費)。

十、結算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點、電話：_________________________________________________。

十二、運輸方式：汽車或或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方負擔。

十三、違約責任：由違約方負責。

十四、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當事人雙方同意由經(jīng)濟仲裁委員會仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：______________________________________________________________________。

定做方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：溫州錢庫項東工業(yè)區(qū)53號

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電話/傳真： 電話/傳真：

手 機： 手 機：

開戶銀行： 開戶銀行：農(nóng)行錢庫分理處

帳 號： 帳 號：256101040001668

郵政編碼： 郵政編碼：325804

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

第9篇 加工定做合同書

定做方：

承攬方：

簽定日期： 年 月 日。

交(提)貨期限 年 月 日。

一、品名或項目、規(guī)格、用料、數(shù)量、金額。

二、質量要求及技術標準：

三、技術資料及圖紙?zhí)峁┓椒ǎ?/p>

四、包裝要求及費用負擔：

五、交(提)貨方式及地點和費用承擔：

六、交付訂金預付款數(shù)額及時間：

七、結算方式及期限：

八、違約責任：

九、雙方協(xié)商的其它條款：

十、本合同的有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

定做方 承攬方

單位名稱： 單位名稱：

單位地址： 單位地址：

聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

單位代理人： 單位代理人：

第10篇 物品加工定做合同書

加 工 合 同合同編號：____________

定作人：____________簽訂地點：____________

承攬人：____________簽訂時間：____年____月____日

第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限

____________________________________________________________________

加工物名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 報酬

交貨期限及數(shù)量

單價 金額

合計

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

合計人民幣金額(大寫)：

____________________________________________________________________

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條定作人提供的材料

____________________________________________________________________

材料名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 質量 提供日期 消耗定額

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

第四條加工物的技術標準、質量要求：________________________

第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：________________________

第六條加工物的包裝要求及費用負擔：________________________

第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：________________________

第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。

定作人應在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復。

第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點：________________________

第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：________________________

第十二條報酬的結算方式及期限：________________________

第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_

_______________元。

第十四條本合同解除的條件：________________________

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條違約責任：____________________________________

第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;

也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;

協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：

(一)提交________________委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定事項：____________________________________________

____________________________________________________

定作人

承攬人

鑒(公)證意見：

____________________________________________________

定作人：(章)

承攬人：(章)

____________________________________________________

住所：

住所：

____________________________________________________

法定代表人：

法定代表人：

____________________________________________________

號碼：

居民身份證號碼：

____________________________________________________

委托人：

委托代理人：

____________________________________________________

電話：

電話：

____________________________________________________

開戶銀行：

開戶銀行

鑒(公)證機關(章)

____________________________________________________

賬號：

賬號：

經(jīng)辦人：

____________________________________________________

郵政編碼：

郵政編碼：

年 月 日

____________________________________________________

第11篇 不銹鋼加工定做合同

2023不銹鋼加工定做定作方(甲方)：_____________________

承攬方(乙方)：_____________________

一、委托加工項目

委托加工產(chǎn)品：_____________________

數(shù)量：以甲方下單為準。

單價：_______________

交貨期限：按乙方接單日起5-7天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。

二、委托加工方式

乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。

甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

三、質量要求及技術標準

乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經(jīng)甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行)。

四、乙方對質量負責的范圍及期限

手工藝的確認;

其他質量問題的確認;

乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質量問題;

乙方在合同期內(nèi)對質量責任需支付保證金;

甲方允許乙方制作誤差率為千分之二;

五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;

乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;

未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限

甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準)，并派業(yè)務員跟單，其食宿由乙方負責。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;

于甲方指定的地點_________交貨。

運輸方式為_________;運費由_________負擔。

八、交付金額及銷售期限

第一次交貨根據(jù)質量標準，經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%;

在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;

銷售期限：_______________________。

九、結算方式

在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。

甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：

銀行戶名：_______________________

開戶銀行：_______________________

銀行賬號：_______________________

十、違約責任

乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;

乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監(jiān)督檢查部門對其進行處罰;

乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;

乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;

乙方無權銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;

每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元;

乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

十一、解決合同糾紛的方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

十二、其它事項

企業(yè)質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_______________乙方(蓋章)：_______________

________年________月________日________年________月________日

第12篇 最新加工定做合同模板

合同編號：

定作方： 簽訂地點：

承攬方： 簽訂時間： 年 月 日

一：品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

定作物品名或項目 規(guī)格型號 計量單 數(shù)量 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

單價 總金額 合計

合計人民幣金額(大寫)

二：定作方帶料

材料名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 質量 提供日期 消耗定額 單價 總定額

三：質量要求、技術標準

四：承攬方對質量負責的條件及期限

五：驗收標準、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六：驗收標準、方法和期限

七：包裝要求及費用負擔

八：交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔

九：交付定金、預付款數(shù)額及時間

十：結算方式及期限

十一：違約責任

十二：如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。www.htfbw.com

十三：解決合同糾紛的方式

十四：雙方協(xié)商的其它條款

定作方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見

單位地址 單位地址

法定代表人 法定代表人 經(jīng)辦人 簽(公)證機關(章)

委托代理人 委托代理人

電話 電話

電掛 電掛

開戶銀行 開戶銀行

帳號 帳號 年 月 日

郵政編碼 郵政編碼

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

第13篇 加工定做合同樣書

定作方：____________

承攬方：____________

簽訂地點：____________

簽訂時間：________年____月____日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

品名或項目

規(guī)格型號

數(shù)量

單價

金額

交貨期限

總金額合計

二、定作方帶料

材料名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)量

質量

提供日期

消耗定額單價

總金額

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

九、交付定金預付款數(shù)額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方承攬方

單位名稱(章)____________單位名稱(章)____________

單位地址：____________ 單位地址：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

________年____月____日 ________年____月____日

有效期限：________年____月____日至________年____月____日

第14篇 廣告撲克加工定做合同協(xié)議書

定做方：合同編號：

承攬方： 簽定地點：

一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期 簽定日期：__________年______月______日

品名規(guī)格、型號每副張數(shù)背面(頁次)計量單位數(shù)量價款交貨日期

單價總金額(元)

貨款合計人民幣金額(大寫)

二、選用材料

撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專用紙，

撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。

三、制作要求

撲克牌上光進口油 □ 上光國產(chǎn)油 □ 撲克盒復膜 □ 包透明膜帶易拉線 □

10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注：需哪項在 □ 打“√”

四、質量要求、技術標準

1、依據(jù)國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標準》和《平版印刷品行業(yè)標準》對撲克及包裝物進行質量認定。

2、承攬方提供a2級以上的合格品給定做方，a3級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質量負責的條件及期限：承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質量負責，如出現(xiàn)產(chǎn)品質量問題，定做方應在法律規(guī)定的時間內(nèi)(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。

六、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下_________________________________________________。

七、驗收標準、方法和期限：按撲克牌行業(yè)標準在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。

八、包裝要求及費用負擔：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費用由承攬方負擔。

九、預付款數(shù)額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預付金(不含版費)。

十、結算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點、電話：_________________________________________________。

十二、運輸方式：汽車或或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方負擔。

十三、違約責任：由違約方負責。

十四、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當事人雙方同意由經(jīng)濟仲裁委員會仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：______________________________________________________________________。

定做方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：溫州錢庫項東工業(yè)區(qū)53號

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電話/傳真： 電話/傳真：

手 機： 手 機：

開戶銀行： 開戶銀行：農(nóng)行錢庫分理處

帳 號： 帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

第15篇 廣告牌加工定做合同模板

甲方：_________________ 乙方：_________________

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。

一、廣告牌加工制作內(nèi)容及要求

二、驗收標準：按實際樣品為檢驗標準。

三、交貨方式：乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。

四、結算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負責按質按量如期完成合同所約定的項目內(nèi)容。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。

五、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題，根據(jù)問題所屬承擔責任。

六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協(xié)商解決。

甲方：_____________ 乙方：_____________

委托代理人：_______ 委托代理人：_______

_____年____月____日 _____年____月____日

第16篇 加工定做合同(廣告撲克)

定做方：合同編號：

承攬方： 簽定地點：

一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期 簽定日期：__________年______月______日

品名規(guī)格、型號每副張數(shù)背面(頁次)計量單位數(shù)量價款交貨日期

單價總金額(元)

貨款合計人民幣金額(大寫)

二、選用材料

撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專用紙，

撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。

三、制作要求

撲克牌上光進口油 □ 上光國產(chǎn)油 □ 撲克盒復膜 □ 包透明膜帶易拉線 □

10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注：需哪項在 □ 打“√”

四、質量要求、技術標準

1、依據(jù)國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標準》和《平版印刷品行業(yè)標準》對撲克及包裝物進行質量認定。

2、承攬方提供a2級以上的合格品給定做方，a3級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質量負責的條件及期限：承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質量負責，如出現(xiàn)產(chǎn)品質量問題，定做方應在法律規(guī)定的時間內(nèi)(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。

六、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下_________________________________________________。

七、驗收標準、方法和期限：按撲克牌行業(yè)標準在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。

八、包裝要求及費用負擔：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費用由承攬方負擔。

九、預付款數(shù)額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預付金(不含版費)。

十、結算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點、電話：_________________________________________________。

十二、運輸方式：汽車或或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方負擔。

十三、違約責任：由違約方負責。

十四、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當事人雙方同意由經(jīng)濟仲裁委員會仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：______________________________________________________________________。

定做方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電話/傳真：電話/傳真：

手 機：手 機：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳 號：帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

有效期限：年月日至 年月日