- 目錄
-
第1篇貼牌加工承攬合作合同 第2篇化妝品oem委托加工合同(貼牌生產) 第3篇服裝貼牌加工合同常用范本 第4篇20xx貼牌加工合同 第5篇貼牌加工承攬合同范本 第6篇貼牌產品加工合同 第7篇貼牌加工合同 第8篇紙巾oem貼牌委托加工合同 第9篇服裝貼牌加工合同 第10篇貼牌加工承攬合同 第11篇紙巾oem貼牌委托加工合同樣板 第12篇服裝貼牌加工合同范本 第13篇太陽能oem貼牌加工合同 第14篇合同:太陽能oem貼牌加工協(xié)議 第15篇2023貼牌加工合同范本 第16篇貼牌加工合同范本
第1篇 貼牌加工承攬合作合同
2023貼牌加工承攬合作定作方(甲方):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
承攬方(乙方):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
定作方委托承攬方加工 ,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
本合同規(guī)范由定作方委托承攬方承攬加工后,將全數(shù)加工制成品交付定作方之一切相關法律行為。
原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經承攬方確認之定作方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部分與本合同具有同等效力。
二、加工成品
定作方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品,可批量生產之外的產品,雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質量要求
按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經檢驗,定作方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。
四、訂單確認
定作方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
承攬方收到定作方訂單后在 個工作日內確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下 天內交貨。大宗訂單(指單品訂購數(shù)量 套以上),特殊產品(指非承攬方正常產品,正常產品指定作方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品,雙方另行協(xié)商交貨期。
定作方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定作方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
定作方傳真給承攬方訂單并經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
定作方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起 天內,定作方首付該訂單總額的 %給承攬方作為預付款,余下 %在定作方驗收貨物后 天內付清給承攬方。
產品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定作方的公司名稱、產品名稱、型號、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
用承攬方原材料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重做、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
若由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產,圖紙和技術資料發(fā)生變更的,承攬方應及時通知定作方,定作方認可后方可按照訂單生產。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
承攬方需提供每款新產品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
每批產品,定作方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如有不符合樣品的產品,定作方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
當事人雙方對委托的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
承攬方對定作方供料及定作方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿易手冊由定作方按海關法及相關法律規(guī)定填報,但因承攬方向定作方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產地等),導致定作方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失,由承攬方全數(shù)承擔。
十三、保密條款
承攬方不得將定作方或印有定作方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定作方以外的任何第三方。
承攬方未經定作方書面同意,不得將定作方產品或印有定作方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
未經定作方事先書面同意,承攬方不得將定作方產品或印有定作方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
定作方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
承攬方同意對所有定作方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定作方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù),以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。
雙方同意定作方提供的包括工業(yè)秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。
承攬方同意在定作方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定作方在這期間與承攬方有關系,但承攬方也無權保留。當根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定作方。
上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息,承攬方未經定作方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者在為第三方加工產品時使用。
承攬方應當非常小心地對待專門為生產所發(fā)送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行訂單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后,上述樣品應無需要求立即返還給定作方。
承攬方和其合法繼承者(如果有),同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于任何第三方或其本身的市場生產制造。
在生產訂單的過程中定作方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術秘密應為定作方的無限制的財產,未經允許,承攬方不得使用。
定作方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有員工遵守上述的合同條款。
定作方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金 元(大寫: );(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的 ‰償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的 %( %~ %)或酬金總額的 %( %~ %)的違約金。
異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重做或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
承攬方違反上述保密義務的,應當賠償定作方的所有損失,并加付合同標的額的 %的違約金。
十五、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起 小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的 日內仍然無法交付貨物,定作方有權解除合同,承攬方所收定作方款項應如數(shù)退還,如 日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起,每日按未還款 %的標準向定作方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生的糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定,提交 方所在地的人民法院解決。
本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式 份,提交 (如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(簽章): 承攬方(簽章):
法定代表人:
委托代理人: 法定代表人:
委托代理人:
年 月 日 年 月 日
第2篇 化妝品oem委托加工合同(貼牌生產)
合同編號:____________________
甲方(被委托方):__________(蓋章)
地址:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
聯(lián)系人:____________________
手機:____________________
乙方:(委托方):__________(蓋章)
地址:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
聯(lián)系人:____________________
手機:____________________
甲、乙雙方本著共同發(fā)展、互惠互利的原則,根據(jù)《合同法》的有關規(guī)定。經雙方充分協(xié)商,就乙方品牌化妝品的代加工事宜達成如下協(xié)議,共同信守。
一、合作形式
1、甲方按照乙方要求生產化妝品,乙方為此向甲方支付相關費用。在本合同有效執(zhí)行期間,甲方無權以任何形式銷售、出售乙方委托加工的產品。
2、加工內容、規(guī)格、數(shù)量、價格、標的:
3、在合作過程中,甲方以oem的生產方式向乙方提供灌裝、包裝產品,乙方按約定的加工價格支付相關的費用。
4、生產及銷售文件的確認和使用:
4.1、在本合同正式簽訂同時,甲方向乙方提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、生產許可證復印件、衛(wèi)生許可證復印件作為本合同附件。乙方向甲方提供其注冊商標、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅)、企業(yè)組織機構代碼證等復印件。商標生產授權書,國家有關部門的商標注冊受理書,如因產品商標使用權等原因的經濟糾紛,其經濟責任全部由乙方承擔,甲方不予以任何經濟責任。
4.2、乙方在甲方處生產的產品,外包裝上必須注明甲方為生產商;并且由甲方所生產產品的最后包裝工序必須在甲方處實施完成。
4.3、甲方按乙方要求,負責辦理申請商品條形碼,相關的費用由乙方負責。
5、在合作之前,甲方需向乙方提供《采購訂單》中產品清單的樣版(半成品),待確認后方可生產,化妝品質量按照雙方確認樣版進行生產。如有不符,乙方有權拒收貨物。甲方保證乙方的產品穩(wěn)定性及安全性,如因產品質量問題造成乙方損失的,甲方賠償質量問題產品的成本損失(產品質量指在甲方生產的半成品)
6、甲方向乙方提供“三證”。由于化妝品的獨有特性,甲方保證提供給乙方的產品完全與雙方確認樣板相同,但并不代表乙方的所有客戶使用該產品而不發(fā)生不良反應。如果乙方客戶在使用甲方所生產的某個產品后有超過5%顧客出現(xiàn)不良反映,乙方應立即告誡客戶暫停使用該種產品,在得到甲方確認之后,可以對乙方未售出和退回的產品進行免費換貨。但甲方并不對乙方的客戶提供連帶賠償責任及賠償其他間接損失。使用方法不當或季節(jié)性及特殊地區(qū)多發(fā)過敏反應不在此列。
7.甲方提供的所有產品從封裝之日起,有三年的保質期,在此日期之內,如果任何產品在按要求保存的情況下,未開封而出現(xiàn)變質、封口泄漏問題,甲方負責免費更換。
二、產品生產質量標準與檢驗
1、甲方對采購的所有原材料及包裝材料質量負責。
2、甲方保證所代加工的產品質量完全符合國家所頒布的行業(yè)質量標準,同時符合在國家市級技術監(jiān)督局通過和備案的企業(yè)生產標準。
3、乙方可以在現(xiàn)場對每批產品進行抽檢,但甲方質檢責任人必須同時在現(xiàn)場。
4、如因市場銷售和行業(yè)監(jiān)管需要委托xx市技術監(jiān)督局或者xx市衛(wèi)生監(jiān)督所進行抽檢的,甲方協(xié)助乙方辦理,檢驗費用由乙方承擔。
5、雙方同意以_____市_____區(qū)技術監(jiān)督局的產品檢驗報告為每批次產品質量的最終結論。
6、經雙方判定,因甲方責任導致產品退貨,甲方進行返工時,需經乙方簽字確認后方可對包材再利用,因包材不可再利用所產生的包材損失由甲方承擔。
7、乙方自行保管不當引致的產品質量問題,由乙方負責,與甲方無關。
三、生產物料損耗
1、在整個生產工藝流程中,甲方保證半制品和各種包裝材料使用損耗控制在%以下;低值易耗品(如不干膠、封條等)損耗控制在%以下。超出以上指標部分,費用由甲方承擔。
2、甲方在生產完畢該批產品后,必須將生產過程中所發(fā)生的報廢物料完整地匯報給乙方。
四、費用組成和結算方式
1、甲方按乙方《采購訂單》進行生產。相關的生產費用,乙方按當時的《采購訂單》規(guī)定及時核對和支付產品加工的款項。在執(zhí)行每批次的生產訂單之前,乙方須按訂單支付費用總額的%作為定金,發(fā)貨前付清尾款%。
五、倉儲
1、1、乙方如在廣州設立有獨立的倉庫儲存包裝材料和成品,由乙方負責委派專人管理。
2、乙方負責將生產所需的所有包輔材料運至甲方倉庫。甲方提供:在每批次生產過程中,甲方為乙方提供成品天、包裝材料天為周期的免費倉儲保管(遇節(jié)假日順延)。
3、若超出免費倉儲保管期,甲方按占地面積每平方米每月元的價格向乙方收取倉儲費用。該費用需在乙方支付當期貨款時一起支付給甲方。
六、交貨期限、地點和方式
1、交貨期限:甲方收到乙方定金(配套的物料備齊)后天內。
2、交貨地點:甲方倉庫
3、交貨方式:甲方為乙方代辦運輸,相關費用由乙方負擔。
六、甲方違約責任
1、合作期間甲方不得以任何形式銷售、贈送給乙方以外的任何第三方所代加工的乙方化妝品,一經發(fā)現(xiàn),甲方應將所有銷售款項支付給乙方。
2、甲方未經乙方同意,不得更改產品的配方和檢驗標準,如擅自更改配方及檢驗標準,甲方將按照該品種更改后所有生產量的全額賠付;若乙方同意更改,則應當按質論價,重新核定。
七、乙方違約責任
1、乙方未經甲方同意,不得使用甲方“三證”及商品條形碼于非甲方生產的產品上,否則,由此而造成的任何損失均由乙方承擔,甲方有權追究乙方一切法律責任。
2、乙方如中途變更產品或包裝物數(shù)量、規(guī)格、質量的,應提前天書面通知甲方,否則由此造成的損失由乙方全權承擔。
3、乙方不得無故拒收甲方按照乙方定單加工的經國家行業(yè)質量標準檢驗合格的產品,否則因此而造成的經濟損失由乙方全額賠償。
4、乙方超出規(guī)定本合同第四條約定,未向甲方支付相關貨款的,則每逾期一天,按未付款部分總額的%向甲方支付滯納金。
八、質量責任約定
1、甲方生產的產品在保質期內原包裝未開封情況下變質,通過與留樣對照,確認為產品配方和生產過程人為因素造成,則甲方無條件進行返工,直至合格并賠償乙方的相關運輸費用。
2、因乙方指定使用特殊添加成份,而引起產品內容物中形成結晶或顏色變化或消費者使用投訴,由乙方自行承擔責任。
3、甲方檢驗已判定產品所使用包裝物、包裝方式、文字說明等為不合格品時,乙方堅持使用,須由乙方負責人簽字認可,由此產生的一切質量問題,均與甲方無關。
九、其他未盡事宜約定
1、甲乙雙方均應遵守國家有關化妝品質量、包裝標示、宣傳管理等一切法規(guī),一方違規(guī),另一方均有權提出終止合作,并由違規(guī)方承擔一切責任。
2、使用甲方“三證”的產品、包裝,乙方應在包裝印刷之前讓甲方進行審核、確認。
3、超出雙方合作確認《采購訂單》以外的產品,乙方使用了甲方的證件,甲方將視為假冒產品,追究乙方法律責任及連帶責任。
4、合作加工的乙方化妝品,在市場銷售過程中出現(xiàn)一切問題雙方均應及時溝通,相互協(xié)商,根據(jù)已有的約定分清責任,在處理過程中雙方應緊密協(xié)作。
5、經甲乙雙方協(xié)商確認的交貨時間,甲方必須滿足。如果不能滿足,乙方有權另擇加工廠,并追究甲方相應違約責任,并有權將印有甲方三證的包材量全部用完。經甲乙雙方協(xié)商確認的結款方式,乙方必須遵守,如不能實現(xiàn),甲方有權拒絕出貨,并追究乙方相應違約責任。
十、本合同如有未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如協(xié)商不成,則將所爭議事項提交甲方所在地仲裁委員會仲裁。
十一、其他未盡內容可協(xié)商增加《合同附件》,增加的《合同附件》與此《odm委托加工合同》享有同等法律效力。
十二、本合同有效期自________年____月____日起至________年____月____日止。
十三、合同生效:本合同自雙方當事人簽名蓋章生效,合同一式四份,雙方各執(zhí)一份,公證處存一份,一份交質檢局。
甲方(被委托方):__________(蓋章)
地址:____________________
法定代表人:_______________
委托代理人:_______________
公民身份證:_______________
代理人簽字:_______________
簽訂日期:________年____月____日
乙方(委托方):__________(蓋章)
地址:____________________
法定代表人:_______________
委托代理人:_______________
公民身份證:_______________
代理人簽字:_______________
簽訂日期:________年____月____日
第3篇 服裝貼牌加工合同常用范本
甲方: (承攬人) :xx市**服飾有限公司
乙方: (定作人) :
##服飾有限公司
合同編號:
簽訂地點:
xx市 根據(jù)《民法典》和有關規(guī)定,經甲、乙雙方友好協(xié)商,就乙方委托甲方加 工生產 ## 品牌服飾,現(xiàn)達成協(xié)議如下:
一、 服裝名稱 牛仔褲 牛仔褲 牛仔褲 牛仔褲 合計 總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整 附訂貨配碼及數(shù)量明細貨單,貨單單價不含稅票費用,開票需另加收稅費。 以上訂貨數(shù)量與實裁數(shù)有 10%±,以實際出貨數(shù)量為準。 訂做物數(shù)量與金額: 工廠貨 號 客戶款 號 面料成分 62%棉, 10%竹纖維, 18% 滌綸,10%天絲 60%棉,40%滌綸 100%棉 100%棉 顏色 黑色 藍色 藍色 黑色 單價 數(shù) 量 金額(元) 貨期
二、 服裝款式和制作要求: 服裝款式由乙方提供或者到甲方現(xiàn)場指定,并經過乙方最終確認的樣板,如需對一些 款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。
三、 布料和輔料的提供及確認: 經雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛 牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用,成品面料由乙方在甲方處選 定并由甲方提供,若產品上出現(xiàn)一些裝飾物如貼布、貼皮,金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方 提供。對于根據(jù)乙方提供的商標,如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛,概由乙方負責。
四、 交貨時間、地點、驗收方法和運雜費:
1、貨物在本合同生效之日起在 xx 年 09 月 18 日到 xx 年 3 月 15 日完成,余下貨款到 帳后,于甲方公司驗收提貨,也可由甲方代為發(fā)往乙方指定地點,運費由乙方承擔。
2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。
五、 包裝要求: 內層包裝由乙方提供包裝袋,外包裝用紙箱包裝加套編織袋,必須準確無誤的注明服裝 名稱、數(shù)量、貨號。六、 a. b. 結算方式和付款方式: 按實標數(shù)量以現(xiàn)金的方式結算。 由甲方按實標數(shù)量給乙方開具發(fā)貨清單,乙方以匯款或現(xiàn)金方式結算。 付款方式:乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的 30 %(即 由乙方再付總訂貨額的 70 %(即
七、 違約責任
因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的,甲方的交貨時間順延。 甲方如逾期交貨的,應在交貨期前十天通知乙方,以便乙方作出安排,但超過十天以 上的,每天應當根據(jù)本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。
八、 未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議,則向加工承攬地有管轄權的人 民法院提起訴訟。
九、 本合同一式二份,各方各執(zhí)一份,空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力, 雙方簽字或蓋章后生效。 元) ,貨好通知乙方 元) ,甲方收到貨款后馬上發(fā)貨。
甲方:xx市**服飾有限公司 單位名稱(蓋章)
單位地址: 委托代理人: 電話: 日期:
乙方:##服飾有限公司 單位名稱(蓋章)
單位地址: 委托代理人: 電話: 日期:
第4篇 20xx貼牌加工合同
貼牌生產協(xié)議
合同編號:
簽訂地點:
簽訂時間:
甲方:
乙方:
為了能充分發(fā)揮雙方企業(yè)資源優(yōu)勢,本著互利雙贏、共同發(fā)展的原則,甲乙雙方就 貼牌生產項目達成如下條款:
一、雙方交換企業(yè)資信材料,且必須真實、有效,否則,由此帶來的損失由違約方承擔。
1、 營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件;
2、 稅務登記證(副本)復印件;
3、 組織機構代碼證(副本)復印件;
4、 商標受理書(注冊證);
5、 企業(yè)質量管理體系證書復印件;
6、 乙方應提供產品爆炸圖和結構明細、零配件明細表、主板原理圖、控制面板原理圖、關鍵元
器件規(guī)格書等以及他相關的檢證證書與檢驗檢測報告。
二、協(xié)議范圍
甲方委托乙方貼牌生產 牌 系列產品,采用甲方的廠名、廠址、品牌標識;乙方應確保這些產品是不侵犯任何第三方知識產權和合法權益的合格產品。
甲方利用自身的營銷網絡開發(fā)市場、銷售貼牌產品;乙方利用其技術、設備、人力等資源生產制造符合甲方要求并經甲方認可的貼牌產品。
貼牌產品完全由甲方銷售,乙方不負責銷售,乙方不得將甲方委托生產的貼牌產品轉賣給任何第三方。 雙方合作期滿后或終止合作后,乙方不得以任何形式再生產或銷售有甲方品牌標識的產品,乙方若違反規(guī)定,甲方有權乙方按銷售所得的10倍進行賠償。
甲方有權派員監(jiān)督、見車貼牌產品的原料、配件、生產整個過程、產品質量等,乙方應予以全力配合與協(xié)助。
三、交(提)貨地點、方式及費用
乙方直接送貨到甲方指定倉庫或雙方協(xié)定的交貨點;
乙方嚴格按訂購計劃單中規(guī)定的數(shù)量和日期準時交貨;乙方在裝車或交付托運后須在2小時內以電話或傳真的形式通知甲方發(fā)貨情況及預計到貨時間、地點,以便甲方及時提貨。
四、產品包裝與防護要求
外箱包裝、彩盒、說明書、標貼、銘牌、合格證、保修卡等相關包裝材料由甲方提供設計稿,乙方負責采購,彩盒生產所需的費用由乙方承擔,樣品由甲方確認封樣;
產品的包裝所需要的制版費由乙方負責支付;
乙方提供的產品包裝應達到甲方認可的包裝要求,有足夠的強度,以便適應運輸及氣候變化的要求,達到防潮、防震、防跌等作用;
乙方應保證不出現(xiàn)說明書、標貼、合格證、保修卡等產品資料錯放、漏放、多放的情況。
五、提出交貨、質量異常及價格
交貨數(shù)量和時間以訂購計劃單為準;乙方接到訂購計劃單后若有異議,應在接到訂購計劃單24小時內以書面形式通知甲方,否則視為乙方接受甲方訂單;對于不能及時供貨,造成甲方裝機停產的,乙方負責賠償。
產品價格按甲乙雙方確認的價格為準,若價格有變動須經雙方協(xié)商同意,并確定新的價格及執(zhí)行日期,乙方應不斷提升產品質量并通過提高加工效率等來降低產品成本和價格;
六、質量要求
乙方應保證其所提供的產品各項指標符合國家標準并應適時滿足國家標準的有關最新要求;
乙方應保證其所提供的產品各項指標符合甲方的《產品規(guī)格書》與《檢驗規(guī)范》及其他相關要求,同時應達到雙方所簽的《質量保證協(xié)議》的要求;
乙方應保證其所提供的產品符合相關環(huán)保要求;
有必要時,經雙方確認,可采取封樣的方式來確定上述條款未能確定的產品要求。
七、品牌管理
甲方提供的商標(包括包裝設計、圖形、漢字、英文及其組合等)所有權歸甲方所有,乙方只能在甲方授權許可的范圍內使用,不得私自轉讓或擴大其使用范圍;
雙方合作期滿后,乙方即無權以任何方式使用任何帶有甲方標識的產品。
八、售后服務
乙方必須嚴格履行《質量法》規(guī)定的相關義務,對于因乙方質量問題所引起的退貨、換貨,乙方應予以全力支持,與此相關的費用由乙方承擔;產品因非正常使用而損壞所發(fā)生的相關費用由甲方負責;
乙方對所貼牌生產的產品按國家規(guī)定的有關工業(yè)產品售后服務法規(guī)進行售后服務保證,保修3年,終身成本維修;甲方對乙方所貼牌生產的產品進行售后服務,甲方無法維修時,乙方應協(xié)助甲方將產品維修好;
乙方應供給甲方足夠的零配件以保證甲方進行售后服務工作,具體辦法如下:
1、 原則上,配件發(fā)放按以舊換新來操作;
2、 在保修期內,乙方按貨款2%的比率免費提供易損件供甲方維修使用(或并在貨款中直接扣除);如甲方所需的易損件超出乙方的配備數(shù),則甲方所需配件應以舊換新,否則,乙方有權收取超出部分的成本費;
3、 超出保修期所用維修物料,甲方需按材料成本價向乙方購買;
4、 甲方下達派件發(fā)放通知單后,乙方應保證在五個工作日內將配件準備完成,并按甲方退回的舊配件數(shù)量及時發(fā)出,運費由乙方支付;
乙方有義務在雙方協(xié)定的地點為甲方人員與甲方客戶的售后人員免費提供售后培訓。
貼牌產品本身出現(xiàn)重大質量事故的,由乙方承擔由此產生的相關責任和費用,如:訴訟費、律師費、責任賠付費及法律責任等。
九、合同的終止與解除
若乙方未能履行合同所規(guī)定的任何條款,并無合理解釋,甲方有權終止合同。乙方若提前解除合同,應在甲方未找到替代供應商前繼續(xù)供貨,保持甲方的經營銷售正常運行,原則上不超過3個月;
甲方若提前解除合同,應保證消耗完乙方根據(jù)甲方訂單生產的產品,并按合同規(guī)定的貨款方式結清余款;
無論合同終止或解除,乙方仍有義務按成本價向甲方提供足夠的零配件以供甲方進行售后服務。
十、解決合同糾紛的方式
甲乙雙方在履行本合同時發(fā)生的一切爭議均應通過雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由甲方當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。十一、其他約定
未經己方書面允許,乙方不得將甲方的圖紙、資料、檢驗標準及合同內容、價格等商業(yè)機密以任何形式出示或借用、轉讓、泄漏給任何第三方;
未經甲方書面同意,乙方不得將甲方已經與乙方訂立采購產品合同或服務這一情況進行廣告宣傳或公之于眾,也不多在廣告中使用甲方或甲方任何客戶的名稱。
甲方確?!?星派 ”貼牌商標的獨占性與無爭議性,如貼牌商標出現(xiàn)了爭議時,該爭議引起的法律責任由甲方承擔;
本合同為總合同,每批訂單執(zhí)行以雙方確定的《采購計劃單》為準,《采購計劃單》與本合同具有相同的法律效力;
合同執(zhí)行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同;本合同如有未盡事宜,經雙方共同協(xié)商做出補充,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
十二、合同有效期
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經雙方簽字蓋章后生效;合同有效期為壹年(以合同簽訂日起計算);合同到期后,雙方均無意見則自動續(xù)約一年。
甲方 乙方
單位名稱(章): 單位名稱(章)
法定代表人: 法定代表人
委托代表人: 委托代表人:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
第5篇 貼牌加工承攬合同范本
定做方:
地址:
電話:
法定代表人:
承攬方:
地址:
電話:____________
法定代表人:
定做方委托承攬方加工___________________________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1 本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。
1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
2.1 定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品,可批量生產之外的產品,雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質量要求
3.1 按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
3.2 承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。
四、訂單確認
4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數(shù)量_____套以上,特殊產品,指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品,雙方另行協(xié)商交貨期。
4.3 定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4 定做方傳真給承攬方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1 定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款,余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。
5.2 產品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
6.1 (用定做方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
6.2 (用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質量時,定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1 承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
7.2 定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
7.4 由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產,圖紙和技術資料發(fā)生變更的,承攬方應及時通知定做方,定做方認可后方可按照訂單生產。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
9.1 按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2 承攬方需提供每款新產品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
9.3 每批產品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4 定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定做方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
9.5 當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1 交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2 交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1 發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
11.2 發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規(guī)定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產地等),導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失,由承攬方全數(shù)承擔。
十三、保密條款
13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2 承攬方未經定做方書面同意,不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3 未經定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4 定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6 承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù),以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。
13.7 雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。
13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系,但承攬方也無權保留。當根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9 上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息,承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產品時使用。
13.10 應非常小心地對待專門為生產所發(fā)送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后,上述樣品應無需要求立即返還給定做方。
13.11 承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
13.12 在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產,未經允許,承攬方不得使用。
13.13 定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1 未按合同規(guī)定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2 交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3 未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.4 逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5 未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
14.6 不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
14.7 異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時,應當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
14.8 實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
14.10 未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
14.11 擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
14.12 承攬方違反上述保密義務的,應當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1 本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
16.2 如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數(shù)退還,如_____日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方:
公章:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
法定地址:
電 話:
________年_____月_____日
承攬方:
公章:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
法定地址:
電 話:
________年_____月_____日
第6篇 貼牌產品加工合同
1、本協(xié)議規(guī)定:
為甲方(訂購商)
為乙方(生產商)
現(xiàn)由甲方向乙方訂購指定的音箱產品,交乙方組織生產。經甲、乙雙方商議,共訂立如下條款,供甲、乙雙方參照執(zhí)行。
2、產品接交程序及貨款交付規(guī)定
2.1甲方于年月日向乙方訂購生產 產品 對。最終結算價¥ 元/對,總價值人民幣¥ 元。(結算價以材料造價表附件為準)
2.2本協(xié)議簽訂后,甲方必須當即交付¥ 元作為本協(xié)議預付訂金。規(guī)定:甲方預付訂金未到,本協(xié)議無效。以預付訂金收款單日期為依據(jù)作為本協(xié)議生效日。
2.3本協(xié)議生效后,乙方必須即時組織生產。規(guī)定第一批交貨期 年月日 對。第二批交貨期 年月日 對。最后交貨期 年月日 對。
2.4乙方向甲方交完本協(xié)議全部產品后,甲方應在年月日前,給予乙方付清最終貨款¥ 元。
3、雙方協(xié)議條約
3.1本協(xié)議產品,必須按甲方提供經甲乙雙方簽字認可的圖紙、技術清單,造價表或經甲乙雙方認可并簽字封存的樣品執(zhí)行。未經甲乙雙方認可,任何一方不得擅自改變加工方案。
3.2甲方要求使用的商標、證書,必須有甲方提供的商標注冊證、授權使用證,甲方經營執(zhí)照、授權加工合同等國家規(guī)定的oem單等必備的證件復印件,同時應有甲方法人簽字加蓋鮮章,乙方才能執(zhí)行。
3.3本協(xié)議產品所使用的紙箱、銘牌、背貼、說明書、合格證或甲方特定要求使用的其它印字物品,應由甲方提供。同時,紙箱上的下方應顯目的印上乙方的生產廠名及廠址。
3.4本協(xié)議產品在生產過程中,根據(jù)生產情況,乙方主動通知甲方隨時派出工作人員到乙方生產廠監(jiān)督檢查,至少一至二次。經甲方檢查發(fā)現(xiàn)有超出本協(xié)議規(guī)定范圍的任何問題時,該甲方的工作人員應即時向乙方主要負責人提出改正要求。否則,甲方不聞不問,讓乙方將全部產品完工后,再提出的任何大批量問題,無效。若甲方要求更改時,必須征得乙方同意。同時由更改產生的一切費用由甲方負責。
3.5本協(xié)議產品在生產過程中,由于乙方未通知甲方進行生產檢查或未征求甲方同意,擅自更改生產方案,盲目生產完工后,經甲方收貨時,出現(xiàn)超出本協(xié)議規(guī)定標準范圍的任何批量事故,甲方有權拒絕收貨。由此而導致的一切損失費用由乙方負責。
3.6本協(xié)議產品在生產過程中,突然出現(xiàn)原材料供貨商物資短缺、機械設備故障、停電等不可預料到的事故,影響生產或推遲完工期時,乙方應即時通知甲方,征求重新議定交貨期。同時,甲方應努力配合乙方,根據(jù)當時實情,酌情重新擬定交貨期。
3.7乙方通知甲方對本協(xié)議產品進行收貨時,甲方應積極配合,派出工作人員,代表甲方對交貨產品進行最終抽查,抽查比例不低于10%,合格率比例不低于97%。
3.8交貨產品經甲方抽查,認定合格后,甲方代表應在乙方交貨單上簽字,并按交貨程序辦理接交手續(xù)。
交貨產品經甲方抽查,根據(jù)事實,確實出現(xiàn)質量問題,超出本協(xié)議規(guī)定范圍的。甲方有權要求乙方當場全部開箱檢查。所有不合格產品一律退貨。由此而造成的一切經濟損失由乙方負責。
3.9本協(xié)議具有法律效力,一經簽定,甲、乙雙方必須嚴格執(zhí)行,任何一方不得擅自悔約,如有特殊情況,至使本協(xié)議不能履行的任何一方,都得在本協(xié)議簽定后的2天內向對方提出,重新議定。否則,2天過后,甲、乙任何一方再提出悔約或在運行過程中某一點不履行本協(xié)議規(guī)定,均應承擔以下的責任賠償。
3.10由于甲方無條件悔約或無故對本協(xié)議產品拒收,乙方有權向甲方追討本協(xié)議產品總價值30%的損失費,同時乙方擁有本協(xié)議產品的處理權。
3.11由于甲方遇特殊情況,短期內不能按時付款,甲方必須主動向乙方作出解釋并許諾逾期付款期限。
本協(xié)議規(guī)定,付款逾期最遲不得超過三天,否則,按本協(xié)議付款期限超過四天未付款的,甲方必須承擔本協(xié)議欠款總額每天2%賠償。超過五天還未付款的,乙方有權利用法律途徑追回全部欠款,而且每天按5%的利息額增收,甲方還必須承擔通過法律解決所引起的一切費用。
3.12由于乙方無故悔約,甲方有權向乙方追討本協(xié)議產品總價值30%的市場損失費,同時甲方有權收回本協(xié)議預付訂金的全部金額。
3.13本協(xié)議生效后,乙方必須按時投入生產,按時完工,保質保量按時交貨,在無任何特殊情況影響下,必須按本協(xié)議原定日期交貨。如果遇特殊情況影響,必須按本協(xié)議3.6條重新商議的交貨期準時交貨。
本協(xié)議規(guī)定,交貨逾期最遲不得超過三天,否則,交貨期無故推遲四天以上的,乙方必須承擔本協(xié)議未付產品價值總額每天2%的賠償。無故推遲五天以上不能交貨的,甲方有權拒收本協(xié)議產品。而且按本協(xié)議產品總額30%向乙方索賠市場損失費。由此而引起的一切經濟損失,由乙方負責。
4、本協(xié)議產品的執(zhí)行標準
4.1本協(xié)議產品在生產過程中,所使用的各項原材料,必須按照甲、乙雙方共同簽字認可的技術清單所要求的標準執(zhí)行。遇特殊情況,需變動時,甲、乙任何一方必須征求對方意見,經對方同意認可后,另補充協(xié)議附件,經雙方簽字認可后,才能改變原方案。
4.2 外形尺寸按甲、乙雙方簽字認可的規(guī)定尺寸不得超出±2mm。
4.3 四連板與面板之間的縫隙應控制在0.5mm米內。
4.4 pvc的貼合,應做到無泡、無皺、無明顯傷痕、無變色等現(xiàn)象。保證室溫40度內,置放12小時不起泡和不縮皮。
4.5 箱體結構應施膠密封,不得有明顯氣流外泄而影響音質效果和脫膠松動等不良現(xiàn)象。
4.6 喇叭及裝飾件等裝配后,應做到批量外觀一致,牢固無松動。
4.7 試音合格率應達到100%。不得有木振、漏氣、沙啞聲、缺高音或缺低音等不良現(xiàn)象。
4.8 表面清潔干凈,不得有明顯膠痕污跡。
4.9 銘牌、證簽等,安貼端正,紙箱包裝上的標識、字跡工整。
5 本協(xié)議產品售后維修的責任劃分及維修費用的處理規(guī)定。
5.1凡是甲方要求維修而退回乙方的本協(xié)議產品,甲方必須完整的開出返回清單,本清單隨貨同行至乙方。乙方收到該返回產品后,由乙方維修部開箱,并根據(jù)甲方的返回清單上注明的數(shù)量,具體每只箱體的損壞部位、缺失的喇叭及配件數(shù)目、包裝損壞程度和甲方要求修理標準等逐項進行鑒定和落實。
5.2本協(xié)議要求甲方開出的返回清單上字跡工整,數(shù)據(jù)準確。損壞部位及損壞程度真實,對修理要求實際可行。否則,將增加雙方對證手續(xù),延長維修交貨期,甚至因為某一只箱,某個部位的修理費用導致甲乙雙方的不信任。
5.3本協(xié)議要求乙方維修部人員,公正處事,清點、鑒定認真仔細,真實準確。開箱鑒定后,如出現(xiàn)某個鑒定的事實數(shù)據(jù)與甲方返回清單不統(tǒng)一時,應在收到返回貨物后的3天內即時與甲方聯(lián)系,連同維修費用報告給甲方,征求甲方同意后,才能修理。否則,盲目修理后,甲方有權拒絕支付超出返回單上的多余修理費用。
5.4本協(xié)議要求乙方維修人員,在收到返回產品后,開箱鑒定與甲方返回清單上無大的任何差異時,如果返回量不是特別大的情況下,必須在收到返回產品的7天內完工交貨,而且每批維修產品維修合格交貨時,乙方維修部必須開出維修產品交貨清單,經甲方收貨對查準確后,甲方發(fā)回認可清單傳真,此時,乙方才能根據(jù)甲方認可清單收取維修費用。
5.5本協(xié)議維修產品返回乙方時,甲方應將返回產品當作銷售產品同樣保護完善,包括紙箱、泡沫和封存必須完整。否則,亂扔亂甩或無泡沫空裝,無紙箱散裝造成的二次運輸損壞,同損壞箱一樣屬甲方負責。
5.6本協(xié)議維修產品,經鑒定凡是出現(xiàn)撞傷、劃傷、撞損、甩脫及腐爛等事實的箱體、喇叭配件或紙箱包裝,均屬甲方責任。該修理費用及運輸費用,由甲方負責。
5.7本協(xié)議產品,在正常使用情況下出現(xiàn)喇叭燒壞或無聲,分頻燒壞,均無人為損傷痕跡或超壓使用測試依據(jù)的,屬乙方責任。該修理費用及其它費用由乙方負責。
5.8如在非正常使用情況下燒壞喇叭、分頻器或人為損傷喇叭,屬甲方責任,但只要喇叭外觀不變形,保持完好,乙方應將該配件以舊換新,部分修理費用及其它費用由甲方負責。
5.9因抽檢遺漏,出現(xiàn)任何有關本協(xié)議中質量標準范圍內的不合格產品,返回乙方后,經鑒定,事實屬實的,由乙方免費維修,包括運輸費用,由乙方負責。超出質量標準范圍以外的其它不合格產品,乙方負責修理,一切費用由甲方承擔。
5.10本產品的保修期為一年。
5.11維修費用價格表。
具體項目
單位
材料費
人工費
裝飾面維修
換頂部、底部pvc皮
面
υ2.00
υ1.00
換底座pvc皮
只
υ2.00
υ2.00
換側板、背板、面板pvc皮
面
υ2.50
υ2.00
換面板側邊條pvc皮
條
υ0.50
υ1.00
換裝飾板pvc皮
大塊
υ2.50
υ3.00
小塊
υ1.50
υ2.00
修油漆裝飾板
大塊
υ5.00
υ3.00
小塊
υ3.00
υ2.00
修油漆面板、側板
塊
υ6.00
υ3.00
修油漆底座
只
υ3.00
υ2.00
換網罩
塊
υ3.00
υ2.00
基材和裝飾面全換
換pvc面板
塊
υ10.00
υ5.00
換pvc背板
塊
υ8.00
υ5.00
換pvc裝飾板
大塊
υ10.00
υ5.00
小塊
υ6.00
υ3.00
換pvc底座
只
υ6.00
υ3.00
換油漆裝飾板
大塊
υ12.00
υ5.00
小塊
υ8.00
υ3.00
換油漆面板、側板
塊
υ12.00
υ5.00
換油漆底座
只
υ8.00
υ4.00
書架箱比例70%核算
中環(huán)箱比例50%核算
原材料費用收費項目
細則標準
塑料袋、泡沫
雙箱裝4.5元/對 單只箱3.5元/只
紙箱包裝
雙箱裝8.5元/個 單箱裝6.5元/個 書架箱5.00元/個 中環(huán)箱3.00元/個
喇叭系列(添加價)
高音6.00元/只 中音7.50元/只 6.5”低音8.50元/只
8”低音10.5元/只 10”低音16.50元/只
換喇叭費用按喇叭價格30%核記
開箱、裝箱收費(含封口膠)
1元/只
裝飾環(huán)系列
高音面板1.00元/只 中音裝飾環(huán)1.00元/只 低音裝飾環(huán)1.50元/只
分頻、電容系列
大分頻8.00元/塊 中分頻6.00元/塊 小分頻4.00元/塊 電容0.50元/只
接線板系列
4位2.50元/塊 2位1.50元/塊
6、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份。如需更改條款時,二份必須同時更改或另加協(xié)議附單。甲乙任何一方,單方更改無效。
甲方: 乙方:成都市xxxxxx器材廠
甲方法人代表: 乙方代表:
甲方電話: 乙方電話:83503391 13xxxxxxx
簽訂日期: 年 月 日
第7篇 貼牌加工合同
2023貼牌加工甲方:
乙方:
為了能充分發(fā)揮雙方企業(yè)資源優(yōu)勢,本著互利雙贏、共同發(fā)展的原則,根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他相關法律規(guī)定,甲乙雙方就貼牌生產項目達成如下條款:
一、雙方交換企業(yè)資信材料,且必須真實、有效,否則,由此帶來的損失由違約方承擔,浴室柜貼牌加工合同范本。
1.營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件;
2.工業(yè)生產許可證復印件;
3.食品衛(wèi)生許可證復印件;
4.稅務登記證(副本)復印件;
5.企業(yè)法人年度檢驗情況復印件;
6.組織機構代碼證(副本)復印件;
7.商標受理書(注冊證)復印件;
8.企業(yè)質量管理體系證書復印件;
二、協(xié)議范圍
1.甲方委托乙方貼牌生產_____________________牌系列產品,采用甲方的品牌標識;乙方應確保這些產品是不侵犯任何第三方知識產權和合法權益的合格產品。甲方授權乙方印制的專用件(指含有“甲方產品”商標字樣或其他甲方產品專用的圖案、標識、銘牌、說明書、包裝物等),乙方應妥善保管,決不允許流失給第三方,如發(fā)生流失給第三方現(xiàn)象,甲方有權按商標法相關之規(guī)定追究乙方的法律責任。
2.甲方利用自身的營銷網絡開發(fā)市嘗銷售貼牌產品;乙方利用其技術、設備、人力等資源生產制造符合甲方要求并經甲方認可的貼牌產品。
3.貼牌產品完全由甲方銷售,乙方不負責銷售,乙方不得將甲方委托生產的貼牌產品轉賣給任何第三方。
4.雙方合作期滿后或終止合作后,乙方不得以任何形式再生產或銷售有甲方品牌標識的產品,乙方若違反規(guī)定,甲方有權乙方按銷售所得的____倍進行賠償。
5.甲方有權派人員監(jiān)督貼牌產品的原料、生產過程、產品質量等,乙方應予以全力配合與協(xié)助。
三、產品名稱、型號、價格(rmb)產品名稱(乙方)產品型號(乙方)價格、備注。后續(xù)產品價格以乙方報價經甲方確認的價格為準。產品價格應包含內外包裝、標貼等相關包裝費用(不含增值稅發(fā)票),具體承擔情況見產品價格表。
四、交(提)貨地點、時間及費用
1.乙方直接送貨到甲方指定倉庫或雙方協(xié)定的交貨點,單價含運費;
2.乙方嚴格按訂購計劃單中規(guī)定的數(shù)量和日期準時交貨;乙方在裝車或交付托運后須在2小時內以電話或傳真的形式通知甲方發(fā)貨情況及預計到貨時間、地點,以便甲方及時提貨,合同范本《浴室柜貼牌加工合同范本》。
五、產品包裝與防護要求
1.產品外包裝、標貼、銘牌等相關包裝材料由甲方提供設計、定制和采購,甲方將包裝材料發(fā)給乙方,由乙方代工包裝;
2.乙方提供的產品包裝應達到甲方認可的包裝要求,有足夠的強度,以便適應運輸?shù)囊蟆?/p>
六、提出交貨、質量異常及期限交貨數(shù)量和時間以訂購計劃單為準;乙方接到訂購計劃單后若有異議,應在接到訂購計劃單24小時內以書面形式通知甲方,否則視為乙方接受甲方訂單;對于不能及時供貨,造成甲方損失的,乙方應當承擔相應的賠償責任。
七、價格與結算方式
1.產品價格按甲乙雙方確認的價格為準,若價格有變動須經雙協(xié)商同意,并確定新的價格及執(zhí)行日期;
2.雙方確定貨款結算方式為:月結30天,例:20______________年3月1日至20______________年3月31日的貨款,甲方在次月月底前結清。
八、質量要求
1.乙方應保證其所提供的產品各項指標符合國家標準并應適時滿足國家標準的有關最新要求;
2.乙方應保證其所提供的產品各項指標符合甲方的《產品規(guī)格書》與《檢驗規(guī)范》及其他相關要求,同時應達到雙方所簽的《質量保證協(xié)議》的要求;
3.乙方應保證其所提供的產品符合相關環(huán)保要求;
4.有必要時,經雙方確認,可采取封樣的方式來確定上述條款未能確定的產品要求。
九、品牌管理
1.甲方提供的商標(包括包裝設計、圖形、漢字、英文及其組合等)所有權歸甲方所有,乙方只能在甲方授權許可的范圍內使用,不得私自轉讓或擴大其使用范圍;
2.雙方合作期滿后,乙方即無權以任何方式使用任何帶有甲方標識的產品。一旦發(fā)現(xiàn),甲方有權要求乙方承擔賠償責任。
十、售后服務
1.乙方必須嚴格履行《產品質量法》規(guī)定的相關義務,對于因乙方質量問題所引起的退貨、換貨,乙方應予以全力支持,與此相關的費用由乙方承擔;產品因非正常使用而損壞所發(fā)生的相關費用由甲方負責;
2.貼牌產品本身出現(xiàn)重大質量事故的,由乙方承擔由此產生的相關責任和費用,如:訴訟費、律師費、責任賠付費及法律責任等。
十二、合同的終止與解除
1.若乙方未能履行合同所規(guī)定的任何條款,并無合理解釋,甲方有權終止合同,未結算的貨款甲方推遲為三個月后給付;
2.乙方若提前解除合同,應在甲方未找到替代供應商前繼續(xù)供貨,保持甲方的經營銷售正常運行,原則上不超過3個月;
3.甲方若提前解除合同,應保證消耗完乙方根據(jù)甲方訂單生產的產品,并按合同規(guī)定的結款方式結清余款;
十三、解決合同糾紛的方式甲乙雙方在履行本合同時發(fā)生的一切爭議均應通過雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則按《中華人民共和國民法典》,由合同簽約地人民法院訴訟解決。
十四、其他約定
1.未經甲方書面允許,乙方不得將甲方的資料及合同內容、價格等商業(yè)機密任何形式泄漏給任何第三方;
2.未經甲方書面同意,乙方不得將甲方已經與乙方訂立采購產品合同或服務這一情況進行廣告宣傳或公之于眾,也不多在廣告中使用甲方或甲方任何客戶的名稱。
3.甲方確?!癬__________”貼牌商標的獨占性與無爭議性,如貼牌商標出現(xiàn)爭議,該爭議引起的法律責任由甲方承擔;
4.本合同為總合同,每批訂單執(zhí)行以雙方確定的《采購計劃單》為準,《采購計劃單》與本合同具有相同的法律效力;
5.合同執(zhí)行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同;本合同如有未盡事宜,經雙方共同協(xié)商作出補充,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
十五、合同有效期
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經雙方簽字蓋章后生效;合同有效期為 年(以合同簽訂日起計算)。
甲方: 乙方:
單位名稱(章): 單位名稱(章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
第8篇 紙巾oem貼牌委托加工合同
本委托加工合同(下稱'本合同' )由以下雙方于_____年_____月_____日在[ _______________]簽署
委托方: __________(以下簡稱:甲方)
受托方:__________ (以下簡稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》 和其他相關的法律法規(guī),甲乙雙方本著平等互利、誠實信用的原則,達成共識并簽訂本合同,以資共同遵守、履行:
第一條合作形式:
1、 乙方按照甲方要求的質量生產 品牌生活用紙產品,甲方為此向乙方支付相關費用。在本合同有效執(zhí)行期間,甲方負責該品牌全部產品的銷售,乙方無權以任何形式銷售。
2、 加工產品的名稱、規(guī)格、價格:
3、甲方委托乙方加工的產品,所有銷售過程中產生的費用,乙方一律不予承擔。
第二條產品生產質量標準與檢驗:
1、甲方應于本合同生效日向乙方提供加工產品實物樣品或包材及原紙樣品。
2、乙方對所有原輔材料質量負責。
3、乙方向甲方承擔產品質量責任,乙方必須依照合同規(guī)定使用選用原輔材料,如本合同中有甲方指定原輔材料供應商則必須使用該供應商材料,并授受甲方查驗。
4、乙方保證所代加工的商品質量完全符合中國所頒布的國家標準和權威部門提供的質量檢驗標準。
5、甲方有權在現(xiàn)場對每批次產品進行抽檢,但乙方質檢負責人必須同時在現(xiàn)場。
6、乙方首次交貨時向甲方提供該批次產品的國家標準檢驗報告。如因市場銷售和行業(yè)監(jiān)管需要甲方當?shù)匚屑夹g監(jiān)督部門或衛(wèi)生監(jiān)督部門進行抽檢的,檢驗費由甲方承擔。
7、甲方按照國家有關產品驗收的規(guī)定(即gb/t20808)對加工出的產品實行抽檢驗收,在產品質量保證期內出現(xiàn)的任何質量瑕疵及產品最終用戶的投訴所導致的甲方經濟損失和名譽損失雙方友好協(xié)商,由甲方盡力將損失到最低,如果出現(xiàn)不能避免的經濟賠償,乙方將承擔全部責任,具體表述為:
(1)產品有蚊蠅之類,乙方需全部承擔由此造成的一切損失。
(2)國家相關部門依法擔查過程中發(fā)現(xiàn)產品不符合gb/t20808規(guī)定的,乙方應積極協(xié)助甲方直至問題妥善解決,并承擔因此所造成的一切損失。
(3)產品在銷售過程中出現(xiàn)消費者質量投訴導致退貨或賠償時,乙方賠償金額以甲方賠償金額為標準。
第三條結算方式:雙方約定結算方式為:
第四條交貨時間、地點、運輸方式及費用承擔:
1、交貨時間:以訂貨單指定交貨日為準。按時按量交貨。
2、交貨地點:以訂貨單中指定地點為準。
3、運輸方式及費用承擔乙方委托運輸部門運輸指定地點,費用由乙方承擔
第五條違約責任:
1、甲方違約責任:
(1)甲方如中途變更產品或包裝物數(shù)量、規(guī)格、質量的,應提前 天書面通知乙方,否則因此造成的損失由甲方全部承擔。
(2)甲方無故解除合同,應賠償乙方以未履行部分貨款總額的 %違約金。
2、乙方違約責任:
(1)乙方若逾期交貨,應提前 天書面通知乙方,否則因此造成的抽失由乙方全部承擔。
(2)乙方未按合同規(guī)定加工定做產品,須返工或重新生產的,應當負責返工或重新生產,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合規(guī)定造成加工產品損毀、滅失的,由乙方承擔損失。
(3)合作期間,乙方不得以任何形式銷售所代加工的甲方 品牌生活用紙產品,一經發(fā)現(xiàn),甲方有權解除本合同,并要求乙方賠償因乙方侵權而造成的一切經濟損失。
第六條保密條款:
1、甲乙雙方確認,在按照本合同履行義務的過程中獲得另一方的某些商業(yè)保密或專有信息,以及無論在本同合簽署之前或之后向合同另一方傳遞的所有商業(yè)保密或專有信息均要予以保密,并僅應用于本合同,未經合同另一方的書面同意不得予以披露。本條款的規(guī)定應在本合同屆滿或終止之后貳年期間繼續(xù)有效,并應自簽署本合同之日生效。
第七條合同的期限和終止
1、以甲方首批訂單生產至發(fā)貨結束。
2、提前終止,本合同有效期內,若有以下任一事件發(fā)生,則另一方可立即書面通知對方終止本合同:
(1)本合同一方因不可抗力持續(xù)或以上無法履行本合同。
(2)本合同一方因破產、無力償還貸款、重組、被取締或其他類似事件而無法履行合同。
(3)合同由于法律、條例、法規(guī)、規(guī)范的介入或政府的干預從商務上已無法實現(xiàn)。
(4)一方嚴重違約。
第八條不可抗力:
本合同中所這的'不可抗力'系指任何一方無法控制、無法預見,致使該方無法履行本合同下的義務的事件
第九條法律適用及爭議解決
在履行本合同過程中,雙方因本合同或與本合同有關事宜發(fā)生爭議時,應本著友好協(xié)商的原則解決糾紛。若協(xié)商不成時,雙方均有權將爭議提交甲方所在地法院進行判決。
第十條其他
1、本合同及其他其附件構成雙方之間就產品加工事宜的完整合同,本合同生效后應取代雙方之間在此之前就產品加工事宜達成的任何書面或口頭合同。
2、本合同生效后,對本合同的任何修改和變更須通過雙方共同簽署的正式的書面文件為有效。
3、本合同中的函件郵寄或發(fā)送至對方在本合同開首所表明的地址或傳真號碼即視為對方收到該函件,若該地址或傳真號碼有變動,則發(fā)生變動的一方有義務及時書面通知另一方。
4、本合同一式兩份,雙方各持一份,經雙方法定代表人或授權代表簽署,自加蓋雙方公章之日起生效至此,雙方法定代表人或授權代表已于本合同開首日期簽署了本合同。
甲方:_______________乙方:_______________
法定代表:__________法定代表:__________
(授權代表):__________ (授權代表):__________
時間:_______________時間:_______________
第9篇 服裝貼牌加工合同
甲方: (承攬人) :xx市**服飾有限公司
乙方: (定作人) :
##服飾有限公司
合同編號:
簽訂地點:
xx市 根據(jù)《中華人民共和國民法典》和有關規(guī)定,經甲、乙雙方友好協(xié)商,就乙方委托甲方加 工生產 ## 品牌服飾,現(xiàn)達成協(xié)議如下:
一、 服裝名稱 牛仔褲 牛仔褲 牛仔褲 牛仔褲 合計 總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整 附訂貨配碼及數(shù)量明細貨單,貨單單價不含稅票費用,開票需另加收稅費。 以上訂貨數(shù)量與實裁數(shù)有 10%±,以實際出貨數(shù)量為準。 訂做物數(shù)量與金額: 工廠貨 號 客戶款 號 面料成分 62%棉, 10%竹纖維, 18% 滌綸,10%天絲 60%棉,40%滌綸 100%棉 100%棉 顏色 黑色 藍色 藍色 黑色 單價 數(shù) 量 金額(元) 貨期
二、 服裝款式和制作要求: 服裝款式由乙方提供或者到甲方現(xiàn)場指定,并經過乙方最終確認的樣板,如需對一些 款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。
三、 布料和輔料的提供及確認: 經雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛 牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用,成品面料由乙方在甲方處選 定并由甲方提供,若產品上出現(xiàn)一些裝飾物如貼布、貼皮,金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方 提供。對于根據(jù)乙方提供的商標,如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛,概由乙方負責。
四、 交貨時間、地點、驗收方法和運雜費:
1、貨物在本合同生效之日起在 xx 年 09 月 18 日到 xx 年 3 月 15 日完成,余下貨款到 帳后,于甲方公司驗收提貨,也可由甲方代為發(fā)往乙方指定地點,運費由乙方承擔。
2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。
五、 包裝要求: 內層包裝由乙方提供包裝袋,外包裝用紙箱包裝加套編織袋,必須準確無誤的注明服裝 名稱、數(shù)量、貨號。六、 a. b. 結算方式和付款方式: 按實標數(shù)量以現(xiàn)金的方式結算。 由甲方按實標數(shù)量給乙方開具發(fā)貨清單,乙方以匯款或現(xiàn)金方式結算。 付款方式:乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的 30 %(即 由乙方再付總訂貨額的 70 %(即
七、 違約責任
因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的,甲方的交貨時間順延。 甲方如逾期交貨的,應在交貨期前十天通知乙方,以便乙方作出安排,但超過十天以 上的,每天應當根據(jù)本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。
八、 未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議,則向加工承攬地有管轄權的人 民法院提起訴訟。
九、 本合同一式二份,各方各執(zhí)一份,空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力, 雙方簽字或蓋章后生效。 元) ,貨好通知乙方 元) ,甲方收到貨款后馬上發(fā)貨。
甲方:xx市**服飾有限公司 單位名稱(蓋章)
單位地址: 委托代理人: 電話: 日期:
乙方:##服飾有限公司 單位名稱(蓋章)
第10篇 貼牌加工承攬合同
2023貼牌加工承攬定做方:
地址:
電話:
法定代表人:
承攬方:
地址:
電話:____________
法定代表人:
定做方委托承攬方加工___________________________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。
原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品,可批量生產之外的產品,雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質量要求
按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。
四、訂單確認
定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數(shù)量_____套以上,特殊產品,指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品,雙方另行協(xié)商交貨期。
定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
定做方傳真給承攬方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款,余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。
產品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
(用定做方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質量時,定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產,圖紙和技術資料發(fā)生變更的,承攬方應及時通知定做方,定做方認可后方可按照訂單生產。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
承攬方需提供每款新產品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
每批產品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定做方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規(guī)定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產地等),導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失,由承攬方全數(shù)承擔。
十三、保密條款
承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
承攬方未經定做方書面同意,不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
未經定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù),以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。
雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。
承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系,但承攬方也無權保留。當根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息,承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產品時使用。
應非常小心地對待專門為生產所發(fā)送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后,上述樣品應無需要求立即返還給定做方。
承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產,未經允許,承攬方不得使用。
定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
未按合同規(guī)定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時,應當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
承攬方違反上述保密義務的,應當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數(shù)退還,如_____日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方:
公章:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
法定地址:
電 話:
________年_____月_____日
承攬方:
公章:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
法定地址:
電 話:
________年_____月_____日
第11篇 紙巾oem貼牌委托加工合同樣板
本委托加工合同(下稱'本合同' )由以下雙方于 年 ________月 ________日在[ ]簽署
委托方:____________ (以下簡稱:____________甲方)
受托方:____________ (以下簡稱:____________乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》 和其他相關的法律法規(guī),甲乙雙方本著平等互利、誠實信用的原則,達成共識并簽訂本合同,以資共同遵守、履行:
第一條合作形式:
1、 乙方按照甲方要求的質量生產 品牌生活用紙產品,甲方為此向乙方支付相關費用。在本合同有效執(zhí)行期間,甲方負責該品牌全部產品的銷售,乙方無權以任何形式銷售。
2、 加工產品的名稱、規(guī)格、價格:
3、甲方委托乙方加工的產品,所有銷售過程中產生的費用,乙方一律不予承擔。
第二條產品生產質量標準與檢驗:
1、甲方應于本合同生效日向乙方提供加工產品實物樣品或包材及原紙樣品。
2、乙方對所有原輔材料質量負責。
3、乙方向甲方承擔產品質量責任,乙方必須依照合同規(guī)定使用選用原輔材料,如本合同中有甲方指定原輔材料供應商則必須使用該供應商材料,并授受甲方查驗。
4、乙方保證所代加工的商品質量完全符合中國所頒布的國家標準和權威部門提供的質量檢驗標準。
5、甲方有權在現(xiàn)場對每批次產品進行抽檢,但乙方質檢負責人必須同時在現(xiàn)場。
6、乙方首次交貨時向甲方提供該批次產品的國家標準檢驗報告。如因市場銷售和行業(yè)監(jiān)管需要甲方當?shù)匚屑夹g監(jiān)督部門或衛(wèi)生監(jiān)督部門進行抽檢的,檢驗費由甲方承擔。
7、甲方按照國家有關產品驗收的規(guī)定(即gb/t20808)對加工出的產品實行抽檢驗收,在產品質量保證期內出現(xiàn)的任何質量瑕疵及產品最終用戶的投訴所導致的甲方經濟損失和名譽損失雙方友好協(xié)商,由甲方盡力將損失到最低,如果出現(xiàn)不能避免的經濟賠償,乙方將承擔全部責任,具體表述為:
(1)產品有蚊蠅之類,乙方需全部承擔由此造成的一切損失。
(2)國家相關部門依法擔查過程中發(fā)現(xiàn)產品不符合gb/t20808規(guī)定的,乙方應積極協(xié)助甲方直至問題妥善解決,并承擔因此所造成的一切損失。
(3)產品在銷售過程中出現(xiàn)消費者質量投訴導致退貨或賠償時,乙方賠償金額以甲方賠償金額為標準。
第三條結算方式:雙方約定結算方式為:____________
第四條交貨時間、地點、運輸方式及費用承擔:____________
1、交貨時間:以訂貨單指定交貨日為準。按時按量交貨。
2、交貨地點:以訂貨單中指定地點為準。
3、運輸方式及費用承擔乙方委托運輸部門運輸指定地點,費用由乙方承擔
第五條違約責任:
1、甲方違約責任:
(1)甲方如中途變更產品或包裝物數(shù)量、規(guī)格、質量的,應提前 天書面通知乙方,否則因此造成的損失由甲方全部承擔。
(2)甲方無故解除合同,應賠償乙方以未履行部分貨款總額的 %違約金。
2、乙方違約責任:
(1)乙方若逾期交貨,應提前 天書面通知乙方,否則因此造成的抽失由乙方全部承擔。
(2)乙方未按合同規(guī)定加工定做產品,須返工或重新生產的,應當負責返工或重新生產,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合規(guī)定造成加工產品損毀、滅失的,由乙方承擔損失。
(3)合作期間,乙方不得以任何形式銷售所代加工的甲方 品牌生活用紙產品,一經發(fā)現(xiàn),甲方有權解除本合同,并要求乙方賠償因乙方侵權而造成的一切經濟損失。
第六條保密條款:
1、甲乙雙方確認,在按照本合同履行義務的過程中獲得另一方的某些商業(yè)保密或專有信息,以及無論在本同合簽署之前或之后向合同另一方傳遞的所有商業(yè)保密或專有信息均要予以保密,并僅應用于本合同,未經合同另一方的書面同意不得予以披露。本條款的規(guī)定應在本合同屆滿或終止之后貳年期間繼續(xù)有效,并應自簽署本合同之日生效。
第七條合同的期限和終止
1、以甲方首批訂單生產至發(fā)貨結束。
2、提前終止,本合同有效期內,若有以下任一事件發(fā)生,則另一方可立即書面通知對方終止本合同:
(1)本合同一方因不可抗力持續(xù)或以上無法履行本合同。
(2)本合同一方因破產、無力償還貸款、重組、被取締或其他類似事件而無法履行合同。
(3)合同由于法律、條例、法規(guī)、規(guī)范的介入或政府的干預從商務上已無法實現(xiàn)。
(4)一方嚴重違約。
第八條不可抗力:
本合同中所這的'不可抗力'系指任何一方無法控制、無法預見,致使該方無法履行本合同下的義務的事件
第九條法律適用及爭議解決
在履行本合同過程中,雙方因本合同或與本合同有關事宜發(fā)生爭議時,應本著友好協(xié)商的原則解決糾紛。若協(xié)商不成時,雙方均有權將爭議提交甲方所在地法院進行判決。
第十條其他
1、本合同及其他其附件構成雙方之間就產品加工事宜的完整合同,本合同生效后應取代雙方之間在此之前就產品加工事宜達成的任何書面或口頭合同。
2、本合同生效后,對本合同的任何修改和變更須通過雙方共同簽署的正式的書面文件為有效。
3、本合同中的函件郵寄或發(fā)送至對方在本合同開首所表明的地址或傳真號碼即視為對方收到該函件,若該地址或傳真號碼有變動,則發(fā)生變動的一方有義務及時書面通知另一方。
4、本合同一式兩份,雙方各持一份,經雙方法定代表人或授權代表簽署,自加蓋雙方公章之日起生效至此,雙方法定代表人或授權代表已于本合同開首日期簽署了本合同。
甲方:____________ 乙方:____________
法定代表:____________ 法定代表:____________
(授權代表):____________ (授權代表):____________
時間:____________ 時間:____________
第12篇 服裝貼牌加工合同范本
甲方:(承攬人):
乙方:(定作人):
合同編號:
簽訂地點:
xx市根據(jù)《民法典》和有關規(guī)定,經甲、乙雙方友好協(xié)商,就乙方委托甲方加工生產##品牌服飾,現(xiàn)達成協(xié)議如下:
一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數(shù)量明細貨單,貨單單價不含稅票費用,開票需另加收稅費。以上訂貨數(shù)量與實裁數(shù)有10%±,以實際出貨數(shù)量為準。訂做物數(shù)量與金額:工廠貨號客戶款號面料成分62%棉,10%竹纖維,18%滌綸,10%天絲60%棉,40%滌綸100%棉100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數(shù)量金額(元)貨期。
二、服裝款式和制作要求:服裝款式由乙方提供或者到甲方現(xiàn)場指定,并經過乙方最終確認的樣板,如需對一些款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。
三、布料和輔料的提供及確認:經雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用,成品面料由乙方在甲方處選定并由甲方提供,若產品上出現(xiàn)一些裝飾物如貼布、貼皮,金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對于根據(jù)乙方提供的商標,如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛,概由乙方負責。
四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費:
1、貨物在本合同生效之日起在________年____月____日到________年____月____日完成,余下貨款到帳后,于甲方公司驗收提貨,也可由甲方代為發(fā)往乙方指定地點,運費由乙方承擔。
2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。
五、包裝要求:內層包裝由乙方提供包裝袋,外包裝用紙箱包裝加套編織袋,必須準確無誤的注明服裝名稱、數(shù)量、貨號。
六、a.b.結算方式和付款方式:按實標數(shù)量以現(xiàn)金的方式結算。由甲方按實標數(shù)量給乙方開具發(fā)貨清單,乙方以匯款或現(xiàn)金方式結算。付款方式:乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的30%(即由乙方再付總訂貨額的70%(即
七、違約責任:因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的,甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的,應在交貨期前十天通知乙方,以便乙方作出安排,但超過十天以上的,每天應當根據(jù)本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。
八、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議,則向加工承攬地有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本合同一式二份,各方各執(zhí)一份,空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力,雙方簽字或蓋章后生效。元),貨好通知乙方元),甲方收到貨款后馬上發(fā)貨。
甲方:xx市xx服飾有限公司單位名稱(蓋章)
單位地址:委托代理人:電話:日期:
乙方:##服飾有限公司單位名稱(蓋章)
單位地址:委托代理人:電話:日期:
第13篇 太陽能oem貼牌加工合同
太陽能oem貼牌加工協(xié)議
甲方:
乙方 :
為大力發(fā)展新能源事業(yè),本著“誠信第一、質量為本”的原則,甲方(授權方)、乙方(加工方)經友好協(xié)商,達成如下貼牌加工協(xié)議書。
一、甲方需向乙方提供真實、有效的工商、質檢、品牌登記證等法律文件。如有不真實行為,甲方自行承擔一切相關法律責任。
二、乙方提供幾款常規(guī)型太陽能產品(具體型號見附件一),也可貼牌加工甲方提出的特殊型號產品,產品具體型號另行商定。
三、甲方向乙方提出書面訂貨申請,列出具體訂貨規(guī)格、款式、數(shù)量等參數(shù),同時給付50%訂貨款,其中桶貼、包裝箱需全額提前定制。
四、乙方在收到甲方的訂貨申請后,于交付訂貨款之日起5-7日內向甲方提供所申請的產品。
五、甲方提貨時需將余款結清,提貨地點為乙方倉庫。
六、乙方可為甲方提供代辦托運物流服務,所需費用由甲方承擔。
七、乙方提供的貼牌加工產品(如熱水器、水箱等)質量保證期為五年。但由于運輸、安裝、展示等造成的質量及外觀損傷等問題,乙方不承擔質保責任。
八、根據(jù)甲方要求,乙方可代為采購支架、真空管等太陽能配件,產品質量以上游供貨商提供質保參數(shù)為準。
九、貼牌加工產品價格及代為采購支架,真空管等配件(配體件價格見附件二)
十、為能提高客戶在市場上的品牌競爭力,乙方愿為甲方提供一定的增值服務:
1、工程聯(lián)接箱、支架及工程安裝。家用、工程用、太陽能燈、led節(jié)能燈等。
2、協(xié)助甲方辦理ccc認證。
3、享受本公司產品研發(fā)所得到的科技成果,提高客戶品牌賣點。
4、樂意提供公司場所接待甲方的客戶來公司參觀、指導 等營銷活動。提高甲方公司形象。
十一、本協(xié)議執(zhí)行期間,若甲、乙方任何一方嚴重違約,則另一方有權終止協(xié)議。
十二、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,首次付款、提貨后方可生效。有效期為 ______年 月 日至______年 月 日。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
負責人: 負責人:
電話: 電話:
地址: 地址:
z能源科技有限公司
第14篇 合同:太陽能oem貼牌加工協(xié)議
太陽能oem貼牌加工協(xié)議
甲方:
乙方 :
為大力發(fā)展新能源事業(yè),本著“誠信第一、質量為本”的原則,甲方(授權方)、乙方(加工方)經友好協(xié)商,達成如下貼牌加工協(xié)議書。
一、甲方需向乙方提供真實、有效的工商、質檢、品牌登記證等法律文件。如有不真實行為,甲方自行承擔一切相關法律責任。
二、乙方提供幾款常規(guī)型太陽能產品(具體型號見附件一),也可貼牌加工甲方提出的特殊型號產品,產品具體型號另行商定。
三、甲方向乙方提出書面訂貨申請,列出具體訂貨規(guī)格、款式、數(shù)量等參數(shù),同時給付50%訂貨款,其中桶貼、包裝箱需全額提前定制。
四、乙方在收到甲方的訂貨申請后,于交付訂貨款之日起5-7日內向甲方提供所申請的產品。
五、甲方提貨時需將余款結清,提貨地點為乙方倉庫。
六、乙方可為甲方提供代辦托運物流服務,所需費用由甲方承擔。
七、乙方提供的貼牌加工產品(如熱水器、水箱等)質量保證期為五年。但由于運輸、安裝、展示等造成的質量及外觀損傷等問題,乙方不承擔質保責任。
八、根據(jù)甲方要求,乙方可代為采購支架、真空管等太陽能配件,產品質量以上游供貨商提供質保參數(shù)為準。
九、貼牌加工產品價格及代為采購支架,真空管等配件(配體件價格見附件二)
十、為能提高客戶在市場上的品牌競爭力,乙方愿為甲方提供一定的增值服務:
1、工程聯(lián)接箱、支架及工程安裝。家用、工程用、太陽能燈、led節(jié)能燈等。
2、協(xié)助甲方辦理ccc認證。
3、享受本公司產品研發(fā)所得到的科技成果,提高客戶品牌賣點。
4、樂意提供公司場所接待甲方的客戶來公司參觀、指導 等營銷活動。提高甲方公司形象。
十一、本協(xié)議執(zhí)行期間,若甲、乙方任何一方嚴重違約,則另一方有權終止協(xié)議。
十二、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,首次付款、提貨后方可生效。有效期為 ______年 月 日至______年 月 日。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
負責人: 負責人:
電話: 電話:
地址: 地址:
z能源科技有限公司
第15篇 2023貼牌加工合同范本
貼牌生產協(xié)議
合同編號:
簽訂地點:
簽訂時間:
甲方:
乙方:
為了能充分發(fā)揮雙方企業(yè)資源優(yōu)勢,本著互利雙贏、共同發(fā)展的原則,甲乙雙方就 貼牌生產項目達成如下條款:
一、雙方交換企業(yè)資信材料,且必須真實、有效,否則,由此帶來的損失由違約方承擔。
1、 營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件;
2、 稅務登記證(副本)復印件;
3、 組織機構代碼證(副本)復印件;
4、 商標受理書(注冊證);
5、 企業(yè)質量管理體系證書復印件;
6、 乙方應提供產品爆炸圖和結構明細、零配件明細表、主板原理圖、控制面板原理圖、關鍵元
器件規(guī)格書等以及他相關的檢證證書與檢驗檢測報告。
二、協(xié)議范圍
甲方委托乙方貼牌生產 牌 系列產品,采用甲方的廠名、廠址、品牌標識;乙方應確保這些產品是不侵犯任何第三方知識產權和合法權益的合格產品。
甲方利用自身的營銷網絡開發(fā)市場、銷售貼牌產品;乙方利用其技術、設備、人力等資源生產制造符合甲方要求并經甲方認可的貼牌產品。
貼牌產品完全由甲方銷售,乙方不負責銷售,乙方不得將甲方委托生產的貼牌產品轉賣給任何第三方。 雙方合作期滿后或終止合作后,乙方不得以任何形式再生產或銷售有甲方品牌標識的產品,乙方若違反規(guī)定,甲方有權乙方按銷售所得的10倍進行賠償。
甲方有權派員監(jiān)督、見車貼牌產品的原料、配件、生產整個過程、產品質量等,乙方應予以全力配合與協(xié)助。
三、交(提)貨地點、方式及費用
乙方直接送貨到甲方指定倉庫或雙方協(xié)定的交貨點;
乙方嚴格按訂購計劃單中規(guī)定的數(shù)量和日期準時交貨;乙方在裝車或交付托運后須在2小時內以電話或傳真的形式通知甲方發(fā)貨情況及預計到貨時間、地點,以便甲方及時提貨。
四、產品包裝與防護要求
外箱包裝、彩盒、說明書、標貼、銘牌、合格證、保修卡等相關包裝材料由甲方提供設計稿,乙方負責采購,彩盒生產所需的費用由乙方承擔,樣品由甲方確認封樣;
產品的包裝所需要的制版費由乙方負責支付;
乙方提供的產品包裝應達到甲方認可的包裝要求,有足夠的強度,以便適應運輸及氣候變化的要求,達到防潮、防震、防跌等作用;
乙方應保證不出現(xiàn)說明書、標貼、合格證、保修卡等產品資料錯放、漏放、多放的情況。
五、提出交貨、質量異常及價格
交貨數(shù)量和時間以訂購計劃單為準;乙方接到訂購計劃單后若有異議,應在接到訂購計劃單24小時內以書面形式通知甲方,否則視為乙方接受甲方訂單;對于不能及時供貨,造成甲方裝機停產的,乙方負責賠償。
產品價格按甲乙雙方確認的價格為準,若價格有變動須經雙方協(xié)商同意,并確定新的價格及執(zhí)行日期,乙方應不斷提升產品質量并通過提高加工效率等來降低產品成本和價格;
六、質量要求
乙方應保證其所提供的產品各項指標符合國家標準并應適時滿足國家標準的有關最新要求;
乙方應保證其所提供的產品各項指標符合甲方的《產品規(guī)格書》與《檢驗規(guī)范》及其他相關要求,同時應達到雙方所簽的《質量保證協(xié)議》的要求;
乙方應保證其所提供的產品符合相關環(huán)保要求;
有必要時,經雙方確認,可采取封樣的方式來確定上述條款未能確定的產品要求。
七、品牌管理
甲方提供的商標(包括包裝設計、圖形、漢字、英文及其組合等)所有權歸甲方所有,乙方只能在甲方授權許可的范圍內使用,不得私自轉讓或擴大其使用范圍;
雙方合作期滿后,乙方即無權以任何方式使用任何帶有甲方標識的產品。
八、售后服務
乙方必須嚴格履行《質量法》規(guī)定的相關義務,對于因乙方質量問題所引起的退貨、換貨,乙方應予以全力支持,與此相關的費用由乙方承擔;產品因非正常使用而損壞所發(fā)生的相關費用由甲方負責;
乙方對所貼牌生產的產品按國家規(guī)定的有關工業(yè)產品售后服務法規(guī)進行售后服務保證,保修3年,終身成本維修;甲方對乙方所貼牌生產的產品進行售后服務,甲方無法維修時,乙方應協(xié)助甲方將產品維修好;
乙方應供給甲方足夠的零配件以保證甲方進行售后服務工作,具體辦法如下:
1、 原則上,配件發(fā)放按以舊換新來操作;
2、 在保修期內,乙方按貨款2%的比率免費提供易損件供甲方維修使用(或并在貨款中直接扣除);如甲方所需的易損件超出乙方的配備數(shù),則甲方所需配件應以舊換新,否則,乙方有權收取超出部分的成本費;
3、 超出保修期所用維修物料,甲方需按材料成本價向乙方購買;
4、 甲方下達派件發(fā)放通知單后,乙方應保證在五個工作日內將配件準備完成,并按甲方退回的舊配件數(shù)量及時發(fā)出,運費由乙方支付;
乙方有義務在雙方協(xié)定的地點為甲方人員與甲方客戶的售后人員免費提供售后培訓。
貼牌產品本身出現(xiàn)重大質量事故的,由乙方承擔由此產生的相關責任和費用,如:訴訟費、律師費、責任賠付費及法律責任等。
九、合同的終止與解除
若乙方未能履行合同所規(guī)定的任何條款,并無合理解釋,甲方有權終止合同。乙方若提前解除合同,應在甲方未找到替代供應商前繼續(xù)供貨,保持甲方的經營銷售正常運行,原則上不超過3個月;
甲方若提前解除合同,應保證消耗完乙方根據(jù)甲方訂單生產的產品,并按合同規(guī)定的貨款方式結清余款;
無論合同終止或解除,乙方仍有義務按成本價向甲方提供足夠的零配件以供甲方進行售后服務。
十、解決合同糾紛的方式
甲乙雙方在履行本合同時發(fā)生的一切爭議均應通過雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由甲方當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。十一、其他約定
未經己方書面允許,乙方不得將甲方的圖紙、資料、檢驗標準及合同內容、價格等商業(yè)機密以任何形式出示或借用、轉讓、泄漏給任何第三方;
未經甲方書面同意,乙方不得將甲方已經與乙方訂立采購產品合同或服務這一情況進行廣告宣傳或公之于眾,也不多在廣告中使用甲方或甲方任何客戶的名稱。
甲方確保“ 星派 ”貼牌商標的獨占性與無爭議性,如貼牌商標出現(xiàn)了爭議時,該爭議引起的法律責任由甲方承擔;
本合同為總合同,每批訂單執(zhí)行以雙方確定的《采購計劃單》為準,《采購計劃單》與本合同具有相同的法律效力;
合同執(zhí)行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同;本合同如有未盡事宜,經雙方共同協(xié)商做出補充,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
十二、合同有效期
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經雙方簽字蓋章后生效;合同有效期為壹年(以合同簽訂日起計算);合同到期后,雙方均無意見則自動續(xù)約一年。
甲方 乙方
單位名稱(章): 單位名稱(章)
法定代表人: 法定代表人
委托代表人: 委托代表人:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
第16篇 貼牌加工合同范本
甲方(定作方):
乙方(承攬人):
甲、乙雙方根據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定,經友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一,乙方為甲方加工指定的產品 ;
二,乙方應在 日內生產產品 套,并于 年 月 日交付甲方。
(1)原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
(2)技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
三,甲方要求乙方貼牌生產的產品全部必須達到如下質量要求:
(根據(jù)各行業(yè)實際情況,具體擬訂技術指標)
四,本合同總價款為 元人民幣。
五,甲方應在產品生產前預付30%的費用,其他價款應在產品交貨驗收合同后10日內支付給乙方。
六,驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
七,乙方保證在加工過程中不泄露甲方的商業(yè)秘密及相關保密技術,不得將貼牌生產的產品外賣他人或自己出售。
八,違約責任:
(一)承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。 (二)定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
九,不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
十 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
甲方簽章: 乙方簽章:
年 月