違約購(gòu)房合同（7份范本）

第1篇 購(gòu)房違約合同

甲方(出賣(mài)人)：_______________物業(yè)發(fā)展有限公司

乙方(買(mǎi)受人)：_______________小區(qū)單元房業(yè)主

鑒于：

1、______年______月______日，甲、乙雙方共同簽訂了《__________市商品房預(yù)售合同》(合同編號(hào)：_________________)，乙方購(gòu)買(mǎi)____________小區(qū)住宅樓，乙方已向甲方支付購(gòu)房款人民幣_(tái)___________元。

2、甲方應(yīng)于______年______月______日前向乙方交付商品房。

3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書(shū)》，甲方自______年______月______日起辦理入住手續(xù)，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至______年______月______日。

5、乙方已于______年______月______日辦理了入住手續(xù)，接收了商品房。

6、自______年______月______日起至______年______月______日止，甲方逾期交房日，對(duì)照《__________市商品房預(yù)售合同》第十三條之約定，甲方按日計(jì)算向乙方支付全部已付款萬(wàn)分之四的違約金，甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣_(tái)_____元。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議共同執(zhí)行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣_(tái)___________元，于______年______月______日前以現(xiàn)金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開(kāi)具收據(jù)。

三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責(zé)任，乙方不得再向甲方提出金錢(qián)給付主張或要求。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協(xié)議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：______________乙方：______________

第2篇 賣(mài)房購(gòu)房合同違約

客戶委托書(shū)甲方：身份證號(hào)：地址：乙方：地址

雙方本著平等、自愿、誠(chéng)信的原則，為維護(hù)雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益，對(duì)乙方向甲方所提供的房屋信息，雙方達(dá)成如下看房協(xié)議：

一、甲方委托乙方為其提供中介服務(wù)，并承諾乙方促成交易時(shí)支付服務(wù)報(bào)酬給乙方。

二、房產(chǎn)概況：甲方需購(gòu)買(mǎi)位于________________________________________________的房產(chǎn)，出售報(bào)價(jià)__________元，占地面積________平方米，建筑面積________平方米。

三、報(bào)酬支付期限：乙方促成買(mǎi)賣(mài)交易的，甲方須向乙方支付房產(chǎn)成交總價(jià)1.5%作為服務(wù)報(bào)酬，甲方須在簽訂時(shí)一次性支付給乙方。

四、違約責(zé)任：甲方須邀請(qǐng)乙方參加與房主的談判并見(jiàn)證簽約，不得就乙方所提供之看房信息私下與房主以任何理由成交或告知他人成交，亦不得就同一房屋另行通過(guò)其它任何單位、人員成交，如果違反本協(xié)議，甲方除須支付本協(xié)議約定的傭金外，還須另行支付售價(jià)的3%作為違約金。

五、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽章后生效。甲方：乙方：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：時(shí)間：________年____月____日房產(chǎn)合同篇10訂立合同雙方：出賣(mài)方：______，以下簡(jiǎn)稱甲方;購(gòu)買(mǎi)方：______，以下簡(jiǎn)稱乙方。根據(jù)國(guó)家有關(guān)房產(chǎn)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

第一條乙方購(gòu)買(mǎi)甲方座落在____市____街____巷____號(hào)的房屋____棟____間，建筑面積為_(kāi)___平方米。

第二條上述房產(chǎn)的交易價(jià)格：___________________。

第三條付款時(shí)間與辦法：1.乙方應(yīng)于__年__月__日前向甲方付清房產(chǎn)款項(xiàng)。2.乙方面交給甲方現(xiàn)金____元;其余_________元均由乙方按甲方提供的匯款地點(diǎn)、收款人匯給甲方。

第四條甲方應(yīng)于__年__月__日前將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用。

第五條稅費(fèi)分擔(dān)1.甲方承擔(dān)房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應(yīng)征收甲方的交易額的___%的交易費(fèi);承擔(dān)公證費(fèi)、協(xié)議公證費(fèi)。2.乙方承擔(dān)房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應(yīng)征收乙方的交易額的____%的交易費(fèi)，承擔(dān)房產(chǎn)交易中國(guó)家征收的一切其它稅費(fèi)。

第六條違約責(zé)任1.乙方必須按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，應(yīng)向甲方償付違約部分房產(chǎn)款____%的違約金。2.甲方必須按期將房產(chǎn)交付甲方使用，否則，每逾期一天，應(yīng)向乙方償付違約部分房產(chǎn)款____%的違約金。

第七條本合同主體1.甲方是____、____、____、____，共____人，委托代理人____即甲方代表人。2.乙方是____單位，代表人是____。

第八條本合同經(jīng)國(guó)家公證機(jī)關(guān)____公證處公證。

第九條本合同一式__份。甲方產(chǎn)權(quán)人各一份。乙方一份。____房產(chǎn)管理局、____公證處各一份。

甲方：____乙方：___

_代表：____代表：____地址：____地址：

第3篇 購(gòu)房違約合同范本

合同違約賠償協(xié)議書(shū)范本

甲方(出賣(mài)人)：_________________****物業(yè)發(fā)展有限公司

乙方(買(mǎi)受人)：_________________****小區(qū)單元房業(yè)主

鑒于：_________________

1、年月日，甲、乙雙方共同簽訂了《__________市商品房預(yù)售合同》(合同編號(hào)：_________________)，乙方購(gòu)買(mǎi)***小區(qū)住宅樓，乙方已向甲方支付購(gòu)房款人民幣元。

2、甲方應(yīng)于年月日前向乙方交付商品房。

3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書(shū)》，甲方自年月日起辦理入住手續(xù)，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至年月日。

5、乙方已于年月日辦理了入住手續(xù)，接收了商品房。

6、自年月日起至年月日止，甲方逾期交房日，對(duì)照《__________市商品房預(yù)售合同》第十三條之約定，甲方按日計(jì)算向乙方支付全部已付款萬(wàn)分之四的違約金，甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣元。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議共同執(zhí)行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元，于年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開(kāi)具收據(jù)。

三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責(zé)任，乙方不得再向甲方提出金錢(qián)給付主張或要求。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協(xié)議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：______________乙方：______________

_____________年_____________月_____________日

第4篇 購(gòu)房違約賠償合同

2023購(gòu)房違約賠償甲方：______都城物業(yè)發(fā)展有限公司

乙方：_______勁松路甲1號(hào)松華園小區(qū)單元房業(yè)主鑒于：

1、_____年月日，甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預(yù)售合同》，乙方購(gòu)買(mǎi)_____勁松路甲1號(hào)松華園小區(qū)住宅樓，乙方已向甲方支付購(gòu)房款人民幣_(tái)____元。

2、甲方應(yīng)于_____年_____月_____日前向乙方交付商品房。

3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書(shū)》，甲方自2023年5月20日起辦理入住手續(xù)，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至_____年_____月_____日。

5、乙方已于_____年_____月_____日辦理了入住手續(xù)，接收了商品房。

6、自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，甲方逾期交房201日，對(duì)照《北京市商品房預(yù)售合同》第十三條之約定，甲方按日計(jì)算向乙方支付全部已付款萬(wàn)分之四的違約金，甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣元。甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議共同執(zhí)行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元，于_____年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開(kāi)具收據(jù)。

三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責(zé)任，乙方不得再向甲方提出金錢(qián)給付主張或要求。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協(xié)議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：________乙方：______________

第5篇 購(gòu)房違約上訴狀

上訴人(原審原告)：_________________住所：_________________法定代表人：_________________

被上訴人(原審被告)：_________________住所：_________________法定代表人：_________________

被上訴人(原審被告)：_________________ 住所：_________________法定代表人：_________________

上訴人因買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，不服_________________ 人民法院_________________ 民事判決書(shū)，現(xiàn)提起上訴，買(mǎi)賣(mài)合同糾紛上訴狀。

上訴請(qǐng)求：

1、請(qǐng)求二審法院依法撤銷(xiāo)一審判決改判支持上訴人一審的訴訟請(qǐng)求。

2、一、二審訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。

上訴理由：

一、一審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤

二、一審判決適用法律錯(cuò)誤

此致

_________________ 中級(jí)人民法院

上訴人：_________________

_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日

第6篇 購(gòu)房合同違約訴訟書(shū)

原告：_________________姓名，性別，出生年月日，民族，文化程度，籍貫，工作單位，住址，身份證號(hào)碼，聯(lián)系電話;

被告：_________________姓名，性別，出生年月日，民族，文化程度，籍貫，工作單位，住址，身份證號(hào)碼，聯(lián)系電話;

訴訟請(qǐng)求：_________________

一、請(qǐng)求貴院判令被告繼續(xù)履行合同，并限期被告無(wú)條件交付原告之房屋合法手續(xù)。

二、請(qǐng)求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_(tái)______________元，違約金_______________元/天，(由2007年10月31日至2008年6月10日)逾期7個(gè)月，(按銀行同期貸款利率計(jì)算)。

三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請(qǐng)求增加違約金數(shù)額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補(bǔ)償金，共計(jì)人民幣_(tái)______________元(大寫(xiě)：_________________)。

四、請(qǐng)求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來(lái)的損失_______________元。(按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行)。

五、請(qǐng)求貴院判令本案包含訴訟費(fèi)在內(nèi)的一切相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由______________________

此致

___________人民法院

具狀人：___________

第7篇 購(gòu)房合同違約起訴書(shū)

原告：_________________，性別：_________________漢族，出生日期，

身份證號(hào)：_________________聯(lián)系電話：_________________

住址：_________________郵編：_________________

被告：________________限公司

法定代表人：_________________黃某彪職務(wù)：_________________總經(jīng)理

注冊(cè)地址：________________郵編：__________________聯(lián)系電話：_____________

訴訟請(qǐng)求：_________________

一、請(qǐng)求貴院判令被告繼續(xù)履行合同，并限期被告無(wú)條件交付原告之房屋合法手續(xù)。

二、請(qǐng)求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣元，違約金元/天，(由****年**月**日至****年*月**日)逾期7個(gè)月，(按銀行同期貸款利率計(jì)算)。

三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請(qǐng)求增加違約金數(shù)額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補(bǔ)償金，共計(jì)人民幣元(大寫(xiě)：_________________)。

四、請(qǐng)求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來(lái)的損失元。(按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行)。

五、請(qǐng)求貴院判令本案包含訴訟費(fèi)在內(nèi)的一切相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。

此致

___________人民法院

具狀人： ___________