- 目錄
第1篇 油漆房屋裝修裝修承攬合同
2023油漆房屋裝修裝修承攬甲方:(以下簡稱*方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照<民法典>;及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守:
一、工程概況
1、甲方將市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價:
1、仿瓷:5。00元每平方米(含材料及人工)。
2、乳膠漆:9。00元每平方米(含基層膩子及人工)。
3，墻紙粘貼:6。00元每平方米。
4、清水漆:15。00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。
5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量:按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期:合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。
二、付款方式:
1、乙方進場7天后由*方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，*方向乙方支付合同總價款的95%，剩余5%為工程質保金，質保期為6個月。
三、*方責任
1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由*方提供并保*質量;
3、*方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內障礙物;
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;
5、*方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行*告、罰款等處罰;
6、*方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從*方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照*方的技術要求進行施工，接受*方相關人員的監(jiān)督與技術指導，根據現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保*材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換*方提供的原材料;
4、乙方應遵守*方有關施工安全等相關規(guī)定，做到文明施工、安全施工。
四、質量要求
1、嚴格按照*方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給*方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、*方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質量問題，乙方應在接到*方通知后3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，*方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及*方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照*方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用;
3、施工進程中，*方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，*方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金20%;
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因*方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由*方承擔，以簽*單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給*方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的5%向*方支付違約金，延誤超過2天時，*方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除;
2、合同履行過程中，經雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;
3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向*方所在地*法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，*乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(手印):
地址:地址:
法定代表人:*號(復印件附后)
本合同簽約代表人:電話
第2篇 房屋裝修油漆買賣合同
2023房屋裝修油漆買賣甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
經甲、乙雙方共同協(xié)商，一致同意油漆購銷達成以下條款，作為雙方履行買賣合同之準則：
一、產品基本情況
產品名稱：
規(guī)格：
數(shù)量：
單價：
二、質量要求：質量達到國家標準，如有異議十五日內提出，甲方包退包換。
三、運輸方式及承擔費用：_______運輸，_____方承擔運費。
四、供貨方式及期限：甲方根據乙方的訂購單供貨給乙方，乙方必須把交貨計劃5天前通知給甲方。甲方組織車輛，按乙方要求的日期交貨。
五、交貨地點、方式：貨物送至乙方指定的廠房。
六、結算方式：貨到付款。
七、違約責任：
1、違反本合同的約定，或無故終止合同視為違約。違約方應按民法典的有關規(guī)定，承擔違約責任。
2、在合同有效期內，若無不可抗拒因素發(fā)生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。
3、違約金的計算方法：如果任何一方單方面終止合同，應向另一方支付相當于合同總金額百分之_____的違約金;如果乙方逾期付款，應向甲方按日支付相當于逾期付款部分百分之_______的違約金，但最高不超過延遲總價的百分之____。如果甲方逾期交貨，應向乙方按日支付相當于逾期交貨部分的百分之______的違約金，但不得超過延遲交貨部分的百分之_____。
八、合同終止
甲方或乙方如要提前終止本合同，應提前30天正式書面并電話通知對方，雙方應在結清所有費用及承擔相應責任后本合同才能終止。
九、爭議的解決
若在本合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決;若協(xié)商不成，雙方均可向起訴方所在地人民法院提起訴訟。
十、本合同一式_____份，甲方____份，乙方____份，具有同等法律效力，合同經甲乙雙方簽定蓋章生效。
甲方(公章)：
法定代表人(簽字)：
______年____月____日
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
第3篇 商城房屋油漆裝修合同
2023商城房屋油漆裝修業(yè)主
聯(lián)系電話：
施工隊
聯(lián)系電話：
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《民法典》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同
一、工程概況
工程地址：
使用面積：室廳衛(wèi)陽臺廚
二、價格
清包工費：元，大寫：
其中水電工元
木工元
瓦工元
油漆工元
垃圾清運費元
材料搬運費元
三、付款方式
1、施工隊進場，預支生活費：元
2、木工完成，付元
3、瓦工完成，付元
4、工程竣工，付元
5、保修金元，從竣工之日起半年后支付
四、設計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作
2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可
五、材料
1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失
2、未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用
3、乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發(fā)票
4、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發(fā)現(xiàn)質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失
5、乙方應幫甲方收貨，核對數(shù)量和配件的準確性
6、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場
7、乙方應保證在本小區(qū)內沒有雙包和半包的工程
8、乙方應做好對施工完成的成品保護工作
9、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象，按材料價格加倍從人工費中扣除
六、工期
從年月日起至年月日止，工期為天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費元/天
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運
八、垃圾清運
1、垃圾袋裝化
2、垃圾應日日清
3、垃圾應由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所
九、勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件
2、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜
3、甲方應及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關費用
4、乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔
5、乙方指定由為工地現(xiàn)場負責人，為替補負責人
6、在合同價內，乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料
7、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現(xiàn)場必須保持2人以上的施工人員
8、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工
十、施工機具
1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費
2、因工具所產生的易耗品由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工后結算
十一、工地現(xiàn)場管理
1、現(xiàn)場禁止使用明火
2、現(xiàn)場禁止吸煙
3、油漆材料必須和其他材料分開放置
4、工人著裝必須干凈整潔
十二、維修
1、因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在一年內無償維修
2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況乙方必須在24小時內趕到并維修
3、若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除
十三、合同附件
1、施工項目清單
2、雙方認可的報價單
3、乙方開出的材料采購清單
十四、合同爭議
1、出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商
2、協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟
十五、附加條款
甲方：乙方：
簽章：簽章：
第4篇 房屋油漆裝修承攬合同
甲方：__________(以下簡稱甲方)
乙方：__________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將(地點)涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價：
1、仿瓷：元每平方米(含材料及人工)。
2、乳膠漆：元每平方米(含基層膩子及人工)。
3，墻紙粘貼：元每平方米。
4、清水漆：元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。
5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的__%，剩余__%__為工程質保金，質保期為__個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內障礙物;
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導，根據現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定，做到文明施工、安全施工。
四、質量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用;
3、施工進程中，甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%__;
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除;
2、合同履行過程中，經雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;
3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽章)：__________乙方(手印)：__________
地址：________________地址：________________
法定代表人：_________身份證號：_________
第5篇 個人房屋油漆裝修承攬合同
2023個人房屋油漆裝修承攬甲方：__________
乙方：__________
甲、乙雙方經協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價：
1、仿瓷：元每平方米。
2、乳膠漆：元每平方米。
3，墻紙粘貼：元每平方米。
4、清水漆：元每平方米。
5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的__%，剩余__%__為工程質保金，質保期為__個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內障礙物;
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導，根據現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設備、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定，做到文明施工、安全施工。
四、質量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用;
3、施工進程中，甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%__;
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除;
2、合同履行過程中，經雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;
3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方：__________乙方：__________
地址：________________地址：________________
第6篇 油漆房屋裝修合同
2023油漆房屋裝修業(yè)主：聯(lián)系電話：
施工隊：聯(lián)系電話：
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《民法典》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同
一、工程概況
工程地址：
使用面積：室廳衛(wèi)陽臺廚
二、價格
清包工費：元，大寫：
其中水電工元
木工元
瓦工元
油漆工元
垃圾清運費元
材料搬運費元
三、付款方式
1、施工隊進場，預支生活費：元
2、木工完成，付元
3、瓦工完成，付元
4、工程竣工，付元
5、保修金元，從竣工之日起半年后支付
四、設計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作
2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可
五、材料
1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失
2、未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用
3、乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發(fā)票
4、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發(fā)現(xiàn)質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失
5、乙方應幫甲方收貨，核對數(shù)量和配件的準確性
6、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場
7、乙方應保證在本小區(qū)內沒有雙包和半包的工程
8、乙方應做好對施工完成的成品保護工作
9、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象，按材料價格加倍從人工費中扣除
六、工期
從年月日起至年月日止，工期為天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費元/天
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運
八、垃圾清運
1、垃圾袋裝化
2、垃圾應日日清
3、垃圾應由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所
九、勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件
2、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜
3、甲方應及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關費用
4、乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔
5、乙方指定由為工地現(xiàn)場負責人，為替補負責人
6、在合同價內，乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料
7、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現(xiàn)場必須保持2人以上的施工人員
8、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工
十、施工機具
1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費
2、因工具所產生的易耗品由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工后結算
十一、工地現(xiàn)場管理
1、現(xiàn)場禁止使用明火
2、現(xiàn)場禁止吸煙
3、油漆材料必須和其他材料分開放置
4、工人著裝必須干凈整潔
十二、維修
1、因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在一年內無償維修
2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況乙方必須在24小時內趕到并維修
3、若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除
十三、合同附件
1、施工項目清單
2、雙方認可的報價單
3、乙方開出的材料采購清單
十四、合同爭議
1、出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商
2、協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟
十五、附加條款
1、
2、
3、
4、
5、
甲方：乙方：
簽章：簽章：
