- 目錄
第1篇 設(shè)備維修合同協(xié)議書范本
甲方:__________________
乙方:___________________
簽訂日期:______________
甲方:______________
住所:______________
郵編:______________
聯(lián)系人:______________
聯(lián)系電話:______________
乙方:______________
住所:______________
聯(lián)系人:______________
聯(lián)系電話:______________
郵編:______________
雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方按照本合同約定的條件提供維修服務(wù)業(yè)務(wù),乙方接受甲方委托并達成協(xié)議如下:
(一)設(shè)備維修內(nèi)容及范圍
1.設(shè)備名稱:_____________
2.設(shè)備數(shù)量:_____________臺
3.出廠編號:____________________
4.維修后設(shè)備應(yīng)達到的技術(shù)標準:
(二)合同價格
1.本合同總金額為人民幣______________________元,大寫:__________。
2.本合同總金額包括維修費、配件費等全部費用,其他費用(包括但不限于差旅費及食宿費等)由乙方自行承擔。費用組成明細見附件二。
(三)付款及支付方式
1.自本合同生效之日起________內(nèi),甲方支付合同總金額_______%的預(yù)付款,即人民幣________元
2.乙方將設(shè)備配件送達甲方并經(jīng)甲方書面驗收后________________內(nèi),甲方支付合同總金額的_______%,即人民幣________元
3.設(shè)備維修調(diào)試驗收合格并經(jīng)甲方書面確認后________內(nèi),甲方支付合同總金額的_______%,即人民幣________元,此時乙方向甲方開具全額發(fā)票。
4.剩余合同總金額的_______%,即人民幣________元作為乙方的質(zhì)量保證金,甲方在質(zhì)保期滿后________內(nèi)付清。
(四)維修期限
乙方應(yīng)在本合同生效后________內(nèi)完成設(shè)備的維修調(diào)試,并使之符合合同中約定的驗收標準,直至甲方驗收合格。設(shè)備維修于本合同生效后________內(nèi)在甲方指定地點進行。具體地址為:______________。
(五)設(shè)備維修調(diào)試
乙方為甲方提供的更換配件必須保證為原裝配件。如不能提供原裝配件,乙方應(yīng)在征得甲方書面同意后方能用于維修設(shè)備。
1.乙方應(yīng)派出足夠的、技術(shù)熟練且具有相應(yīng)資質(zhì)的名人員到現(xiàn)場工地進行設(shè)備維修。
2.在維修調(diào)試過程中,甲方指派負責在設(shè)備安裝調(diào)試過程中的一切工作,乙方指派負責在設(shè)備安裝調(diào)試過程中的一切工作。
(六)甲方權(quán)利義務(wù)
1.甲方按照乙方的指示操作設(shè)備,并在委托乙方維修前將設(shè)備存在的任何不正常情況和實際狀況預(yù)先告知乙方。
2.甲方應(yīng)當根據(jù)設(shè)備維修的需要和乙方人員的要求,采取安全防范措施,并盡力配合乙方的維修工作。
3.甲方應(yīng)當積極參加乙方組織的環(huán)境、健康和安全方面的培訓(xùn)活動,并應(yīng)嚴格遵守環(huán)境、健康與安全等方面的要求(有關(guān)環(huán)境、健康和安全的具體要求詳見附件一)。對于所產(chǎn)生的垃圾、廢品等材料,應(yīng)當按照國家或當?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定妥善處置,以免造成環(huán)境污染或其他損害。
4.甲方應(yīng)當按照法律規(guī)定和雙方約定提供安全、健康的工作環(huán)境。
5.雙方約定的其他權(quán)利義務(wù)。
(七)乙方權(quán)利義務(wù)
1.乙方有權(quán)要求甲方按照本合同的約定,及時足額地支付維修服務(wù)費。
2.對于因乙方人員的過錯或乙方提供的零配件質(zhì)量問題所引起的設(shè)備故障,乙方應(yīng)當負責維修。
3.乙方人員在甲方單位提供維修服務(wù)期間,應(yīng)遵守甲方的出入檢查制度、現(xiàn)場管理制度等規(guī)章制度。
4.因乙方人員故意或重大過失造成甲方財產(chǎn)損失和甲方人員及第三人人身損害的,由乙方承擔一切賠償責任。
5.雙方約定的其他權(quán)利義務(wù)。
(八)驗收標準
1.乙方對設(shè)備維修后,應(yīng)使設(shè)備符合國家有關(guān)的技術(shù)質(zhì)量標準。
2.乙方對設(shè)備維修后,應(yīng)使設(shè)備符合本合同條款(一)、4的技術(shù)標準。
(九)驗收
1.配件驗收。配件到達現(xiàn)場后,甲方應(yīng)及時進行驗收。雙方應(yīng)共同對配件的數(shù)量、型號規(guī)格等是否與合同約定相符等進行驗收,并由雙方簽字確認。若乙方所供配件不符合約定,甲方有權(quán)拒收并要求乙方在___內(nèi)予以更換。若乙方未能在___內(nèi)更換符合約定的設(shè)備配件,視為乙方不能維修,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方承擔由此給甲方造成的一切損失。
2.維修調(diào)試驗收。乙方在設(shè)備維修調(diào)試后應(yīng)及時通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)在收到乙方維修調(diào)試驗收申請后___內(nèi)組織力量進行驗收。雙方應(yīng)對實際發(fā)生維修的設(shè)備配件的數(shù)量進行核對,驗收合格后雙方應(yīng)在驗收報告上簽字確認。配件費用應(yīng)以實際發(fā)生的維修配件數(shù)量為準結(jié)算。
(一十)質(zhì)量保證及售后服務(wù)
乙方保證所供產(chǎn)品符合國家規(guī)定的相關(guān)質(zhì)量標準,并符合本合同及本合同附件約定的質(zhì)量、規(guī)格和性能。
1.設(shè)備維修配件的質(zhì)保期為_______年,自維修驗收合格并經(jīng)甲方書面確認之________日起計算。
2.質(zhì)保期內(nèi),乙方承諾當設(shè)備維修配件質(zhì)量出現(xiàn)問題時,乙方工作人員在接到甲方通知后(包括但不限于電話、電子郵件、信函等方式)_______小時內(nèi)趕到現(xiàn)場進行維修、調(diào)試或更換。若乙方違反上述約定,甲方有權(quán)請第三方對設(shè)備進行維修,維修費用從質(zhì)量保證金中扣除。
3.乙方在維修調(diào)試過程中,應(yīng)按甲方要求,對甲方的相關(guān)人員要進行培訓(xùn),確保使用人員能夠熟練的進行操作及排除簡單故障。
(一十一)違約責任
1.乙方逾期維修設(shè)備的,每逾期________,向甲方支付合同總金額的_______‰作為違約金,違約金累計不超過合同總金額的_______%。逾期維修超過________的,視為乙方不能維修,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方賠償由此給甲方造成的一切損失。
2.甲方逾期支付貨款的,每逾期________,向乙方支付合同總金額的_______‰作為違約金,違約金累計不超過合同總金額的_______%。逾期支付超過________的,乙方有權(quán)解除合同并要求甲方賠償由此給乙方造成的一切損失。
甲方:________________
乙方:________________
第2篇 車輛維修合同協(xié)議書
托修方(甲方):________
承修方(乙方):________
根據(jù)《中華人民共和國國民法典》等法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上,就汽車維修事宜達成協(xié)議如下:
第一條維修車輛
1.車牌號:______________
2.發(fā)動機號:______________
3.顏色:____________________
4.車型:____________________
5.代碼/車架號:______________
6.行公里數(shù):______________
第二條維修類別與項目
乙方應(yīng)當對承修車輛進行維修前診斷檢驗,提出需要維修的類別和項目,填寫《車輛維修前診斷檢驗單》。甲方確認后在該《車輛維修前診斷檢驗單》上簽字。
第三條維修配件材料
1.乙方提供維修配件材料的,應(yīng)當如實填寫材料清單,分別標明原廠配件、副廠配件或者修復(fù)配件,明碼標價,并保證質(zhì)量。
2.乙方在維修中換下配件、總成等,交由甲方自行處理。
第四條維修價格
1.甲方同意乙方按照公示的工時單價______________元/工時、材料進銷差價率_____%進行計價。
2.結(jié)算工時定額執(zhí)行標準:______________汽車制造企業(yè)提供□市交通管理局制定□。
3.維修預(yù)算費用:_________________元,大寫:__________.其中:______________工時費______________元,大寫:__________材料費______________元,大寫:__________.
4.維修費用高于或低于維修預(yù)算費用的_____%時,由雙方協(xié)商解決,否則按照實際發(fā)生的維修費用結(jié)算。
第五條車輛交接
乙方接收待修車輛時,甲方應(yīng)當自行取走車內(nèi)可移動物品。車上附件、設(shè)備等填入《車輛維修前診斷檢驗單》的,乙方在竣工交車前對其及承修車輛負有保管責任。
甲方__________________
乙方__________________
______年______月______日
第3篇 維修合同協(xié)議書范本
甲方(定作人):__________
法定住址:__________
法定代表人:__________
職務(wù):__________________
委托代理人:__________
身份證號碼:__________
通訊地址:__________
聯(lián)系人:__________
電話:__________
傳真:__________
帳號:__________
電子信箱:__________
乙方(承攬人):__________
法定住址:__________
法定代表人:__________
職務(wù):__________
委托代理人:__________
身份證號碼:__________
通訊地址:__________
聯(lián)系人:__________
電話:__________
傳真:__________
帳號:__________
電子信箱:__________雙方本著互惠互利的原則,通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議:
第一條修繕修理項目、數(shù)量、報酬
第二條定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照,有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條材料
第五條檢驗
1、定作人檢驗承攬人提供材料的標準:__________、方法:__________、時間:__________、地點:__________
2、承攬人檢驗定作人提供材料的標準:__________、方法:__________、時間:__________、地點:__________
第六條修繕修理時間
從_________年_________月_______________日到_________年_________月_______________日。
第七條質(zhì)量要求
修繕修理項目應(yīng)符合_________的規(guī)定和要求,具體的技術(shù)標準、質(zhì)量要求包括:__________
第八條資料提供
1、定作人于_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙:__________。
2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在_______________日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______________日內(nèi)答復(fù)。
第九條轉(zhuǎn)包
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成可以交由第三人完成的工作包括:__________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3、雙方必須在得到對方書面批準后,雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù),否則,未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條保密
承攬人應(yīng)當就以下方面保守秘密,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括:
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。
2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴格遵守保密義務(wù)。
3、定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當賠償損失。
第十二條協(xié)助
1、承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:__________,并滿足以下要求:__________。
2、定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在_________天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
第十三條監(jiān)督
承攬人在工作期間,應(yīng)當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務(wù)
承攬人應(yīng)當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當承擔損害賠償責任。
第十五條更換部件:
1、部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標相近的部件。
3、更換部件的費用由定作人承擔,承攬人有義務(wù)提供部件的報價,供定作人參考確認,報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付
修繕修理項目完工后,交付時間:__________,交付方式:__________,交付地點:__________。
第十七條驗收
1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作,并向其支付規(guī)定報酬_______________元。該部分費用由定作人來負擔。
2、修繕修理項目檢驗標準依據(jù)_________,具體驗收時間為:__________
第十八條修繕費用
本次修繕的費用為_______________元,定作人在_________年_________月_______________日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)_______________元,在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_______________日內(nèi)將尾款_______________元全部付清。
第十九條結(jié)算方式
報酬與材料費的結(jié)算方式為:
第二十條保修
設(shè)備修復(fù)后,對于該設(shè)備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷
3、因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞
4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的終止
如果發(fā)生下列情況,各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1、在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時,未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,承攬人退還定作人所付的部件費用,并更換原品牌部件,如果造成設(shè)備損壞,承攬人要按市場價格進行賠償。
4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條聲明及保證
定作人:
1、定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1、承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:__________。
3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之________日起_______________日內(nèi),以書面形式通知對方否則,由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第二十六條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_______________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂________日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之________日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月_______________日至_________年_________月_______________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
定作人(蓋章):__________承攬人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):__________法定代表人(簽字):__________
委托代理人(簽字):__________委托代理人(簽字):__________
簽訂地點:__________簽訂地點:__________
_________年____月__________日_________年____月__________日
第4篇 道路維修合同協(xié)議書完整版
甲方:_____________人民政府
乙方:______________
由于今年雨水較多,鎮(zhèn)內(nèi)旬陽縣智樺生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社
進廠路段__________米道路損毀嚴重,為了方便進廠交通,保持通車順暢,甲方將該路段的維修事務(wù)承包給乙方,為明確雙方的權(quán)利和義務(wù),雙方特簽訂以下條款,遵守并執(zhí)行。
一、維修路段:_____________________________。
二、維修標準:______________
1、清理完所有路邊塌方
2、路面刮平上土壓實,并且水毀路段要用砂石填鋪墊平
3、整個路面鋪設(shè)沙石,厚度不低于_____cm,路面寬度不小于_____米
4、完善路邊排水溝,確保溝內(nèi)水流通暢。
三、維修時限:工期從__________年_____月______日至_____月______日。
四、工程造價:工程由乙方包工包料,工程總造價____________元(__________)整。
五、驗收:維修工程完工后,由甲乙雙方組織有關(guān)人員對維修工程進行驗收。
六:付款方式:維修工程由乙方墊資施工,工程經(jīng)驗收后甲方一次性給乙方付清工程款。
七、權(quán)利和責任
1、乙方必須按合同要求采用沙石土鋪墊路面并壓密壓實,如不按要求施工,甲方有權(quán)拒絕驗收,拒付工程款。
2、甲方有責任配合乙方協(xié)調(diào)施工過程中出現(xiàn)的矛盾。
3、維修工程驗收合格后,甲方必須在當年內(nèi)一次性付清工程款。
4、如乙方在維修過程中,出現(xiàn)任何事故,一切由乙方自行承擔,甲方不負任何責任。
八、本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:______________人民政府
負責人:______________
乙方:______________
承包人:______________
第5篇 設(shè)備維修合同協(xié)議書
甲方:__________________
乙方:__________________
為確保甲乙雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國國民法典》有關(guān)規(guī)定,雙方就項目的維修事項簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條維修配件名稱及合同總價
第二條質(zhì)量要求和技術(shù)標準
1、乙方維修設(shè)備應(yīng)當符合國家有關(guān)標準、規(guī)范,遵守雙方約定,保證維修質(zhì)量。
2、乙方提供的維修配件必須符合中華人民共和國國國家安全環(huán)保標準、國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量認證標準,沒有國家標準的,按照行業(yè)標準執(zhí)行。乙方提供的維修配件必須符合甲方指定維修設(shè)備的使用要求和技術(shù)指標。
3、乙方提供的維修所使用的配件等材料必須是全新的,表面和內(nèi)部均無瑕疵的產(chǎn)品。
4、乙方提供的維修配件必須為合同指定品牌的原裝配件,若有特殊情況乙方需與甲方協(xié)商,經(jīng)甲方同意后方可更換成與原維修配件應(yīng)用功能和技術(shù)指標相近的配件。
第三條質(zhì)保期和售后服務(wù)
1、質(zhì)保期為_____月,自甲方人員簽字之日起計算。
2、質(zhì)保期內(nèi),如被維修的設(shè)備非甲方的人為原因而出現(xiàn)質(zhì)量問題無法正常運行的,甲方有權(quán)向乙方提出質(zhì)量異議,乙方應(yīng)負責包修、包換或包退,并承擔修理、調(diào)換或退貨的一切費用乙方不能修理或不能退換的,甲方有權(quán)拒付質(zhì)保金或者索回本合同已支付的貨款被維修的設(shè)備經(jīng)返修調(diào)換后,質(zhì)保期應(yīng)自返修調(diào)換交付驗收合格之日起重新計算。
3、超過質(zhì)保期的,若需要乙方提供維修服務(wù)的,甲方應(yīng)支付相應(yīng)的費用費用預(yù)算由乙方提出,再由甲方確認在沒有甲方的書面確認之前,乙方因維修所產(chǎn)生的任何費用。甲方有權(quán)拒絕支付。
第四條維修方式與運輸
1、乙方到甲方被維修設(shè)備的現(xiàn)場進行維修的,乙方應(yīng)采取防潮、防壓、防火、防銹等相應(yīng)措施對維修配件進行包裝和運輸,確保貨物在正常的作業(yè)和裝卸條件下安全無損地到達維修現(xiàn)場維修配件到達維修地點之前的一切風險和責任由乙方承擔。
2、若乙方將被維修設(shè)備帶回乙方公司維修的,乙方應(yīng)采取防潮、防壓、防火、防銹等相應(yīng)措施對被維修設(shè)備進行包裝和運輸,確保貨物在正常的作業(yè)和裝卸條件下安全無損地送回合同約定地點設(shè)備維修完畢送回合同約定地點之前的一切風險和責任由乙方承擔。
第五條支付方式與票據(jù)提供
1、支付方式:__________。
2、票據(jù)提供:倒數(shù)第二筆款項支付前提供全額正規(guī)發(fā)票。
第六條維修設(shè)備交付使用時間、地點和維修配件的所有權(quán)
1、維修設(shè)備交付使用時間:__________。
2、維修設(shè)備交付使用地點:__________。
3、在乙方收到甲方的全額價款之日起,合同規(guī)定的維修配件的所有權(quán)歸甲方所有在此之前歸乙方所有。
第七條驗收標準
1、甲乙雙方按照規(guī)定的數(shù)量進行驗收,如有缺少,甲方有權(quán)拒絕收貨,直至乙方交齊規(guī)定數(shù)量為止。
2、乙方維修完畢后應(yīng)立即通知甲方對被維修的設(shè)備進行驗收甲方根據(jù)被維修設(shè)備的使用要求和技術(shù)指標對其進行驗收,若因維修設(shè)備的質(zhì)量和使用問題發(fā)生爭議,以甲方指定維修設(shè)備能正常運行為準。
3、設(shè)備交付使用時乙方必須提供維修配件的出廠合格證、質(zhì)保書、說明書等相關(guān)技術(shù)資料,并對提供的單證的全面性和真實性負責,甲方驗收人員注明提交情況。
4、乙方必須將更換下來的廢舊配件交給甲方人員,若不交付廢舊配件,甲方有權(quán)拒絕支付相對應(yīng)配件的價款。
第八條違約責任
1、若甲乙雙方任何一方出現(xiàn)違約行為,雙方可協(xié)商解決協(xié)商解決的,本合同的違約責任采用《中華人民共和國國民法典》嚴格責任的歸責原則,一切責任與損失由違約方承擔。
第九條合同的變更、中止、終止
甲乙雙方均不得擅自變更、中止或者終止本合同,但繼續(xù)履行本合同將損害國家利益和社會公共利益的除外。有關(guān)本合同條款的變更,均應(yīng)以書面形式進行,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十條不可抗力
任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)在不可抗力發(fā)生后1天內(nèi)向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?,在取得不可抗力發(fā)生地市級以上政府相關(guān)部門證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任。
第十一條其它約定事項
1、本合同適用法律為中華人民共和國國法律、法規(guī)。在本合同履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方協(xié)商解決協(xié)商不成時,雙方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式份,甲方執(zhí)份、乙方執(zhí)份。作為本合同附件,合同傳真件與合同附件具有同等法律效力。
甲方:________________
地址:________________
法定代表人:__________
委托代理人:__________
經(jīng)辦人:________________
電話/傳真:__________
開戶銀行:__________
賬號:________________
簽約時間:__________
乙方:________________
地址:________________
法定代表人:__________
委托代理人:__________
經(jīng)辦人:________________
電話/傳真:__________
開戶銀行:__________
賬號:________________
簽約時間:__________