解除商品合同（16份范本）

第1篇 商品房買賣合同解除協(xié)議書

甲方：

乙方：

甲、乙雙方于 年 月 日簽訂了編號為no： 的《 北京 市外銷 商品房 預(yù)售契約》/《北京市 商品房買賣合同 》(下稱“該契約”)現(xiàn)雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下一致意見：

1.甲方同意按本協(xié)議約定的時(shí)間及條件與乙方處理相關(guān)事宜，依該契約的約定，甲方應(yīng)向乙方返還雙倍定金、已付房價(jià)款及相應(yīng)利息共計(jì)人民幣 元，除尚未歸還之 銀行貸款 外，甲方需向乙方實(shí)際支付人民幣 元。銀行貸款部分款項(xiàng)共計(jì) 元由甲方 年 月 日直接返還予貸款銀行，并向乙方提供銀行的收據(jù)，做為乙方與銀行解除借款合同的依據(jù)。

2.雙方同意甲方按照下列期限，分期將除銀行貸款部分外的購房款直接支付給乙方：

(1) 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %計(jì) 元直接返還款項(xiàng)。

(2) 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %計(jì) 元直接返還款項(xiàng)。

(3) 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %計(jì) 元直接返還款項(xiàng)。

(4) 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %計(jì) 元直接返還款項(xiàng)。

(5) 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %計(jì) 元直接返還款項(xiàng)。

(6) 年 月 日之前，甲方向乙方支付款項(xiàng)計(jì) 元，以及交付返還全部銀行貸款后銀行所提供的收據(jù)。

3.乙方如系以 銀行抵押貸款 方式支付部分房價(jià)款的，自本協(xié)議簽署之日起至該契約正式注銷之日，每月應(yīng)向貸款銀行支付的抵押貸款月均還款(下稱“月均還款”)，由甲方支付，乙方給予必要的配合，且乙方無須再向甲方歸還。

4.甲方按本協(xié)議第2條第(6)款約定執(zhí)行完畢后，雙方另行簽訂解約協(xié)議解除該契約。自該契約解除后，乙方不再對該契約項(xiàng)下的房屋及其相關(guān)建筑享有任何權(quán)利，甲方有權(quán)另行處置該契約項(xiàng)下房產(chǎn)。在該契約解除之前，如果乙方不再要求退房、解約的，可與甲方另行協(xié)商。

5.甲方向乙方支付全款計(jì) 元之后，并且雙方簽訂解除該契約的文件生效后，乙方應(yīng)授權(quán)甲方至北京市國土資源與房屋管理局(下稱“房地局”)辦理該契約注銷登記手續(xù)之全部所需文件(包括簽署遞交房地局的解約協(xié)議、返還甲方開具的付款票據(jù)和合同等)

6.甲乙雙方同意該契約之注銷登記手續(xù)于甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項(xiàng)后15日內(nèi)辦理。

7.本協(xié)議自雙方簽字之后甲方向乙方所支付首批還款計(jì)元到達(dá)乙方賬戶開始生效，壹式陸份，甲乙雙方各持叁份。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年 月 日

第2篇 個(gè)人解除商品房買賣合同書

___________先生/女士：

您好，貴我雙方于___________年___________月___________日簽訂了《

商品房買賣合同》及補(bǔ)充協(xié)議，約定由貴方向我司購買房號為___________住宅，共計(jì)___________平方米，單價(jià)

___________元每平方米，總價(jià)

___________元。

同時(shí)，合同對付款方式、付款期限及違約責(zé)任等內(nèi)容也作了明確約定。

根據(jù)商品房買賣合同第四條之約定，貴方應(yīng)及時(shí)足額支付房款，其中應(yīng)于

___________年___________月___________日之前支付___________元，并于___________年

___________月

___________日前支付余款。

如果貴方逾期付款，我司有權(quán)按日向貴方收取應(yīng)付款萬分之___________的違約金，如逾期超過90日，我司有權(quán)解除合同。

但是，截至目前，貴司仍有___________元房款尚未支付，也從未向我司提出任何合理理由。

針對以上情況，我司多次通過函件、電話等形式催促貴方盡快履行合同義務(wù)，繳清費(fèi)用，但貴方一直不予回應(yīng)，亦未采取任何實(shí)質(zhì)履約行為。

綜上所述，貴方已經(jīng)明顯違反合同約定，長期惡意拖欠房款的行為給我司造成重大損失，已構(gòu)成根本違約，達(dá)到了合同解除的條件。

鑒于我司多次催促均無實(shí)果，為維護(hù)我司的合法權(quán)益，根據(jù)合同約定及我國《民法典》的相關(guān)規(guī)定，特以此函鄭重告知貴方：

一、自本通知發(fā)送之日起，即解除您與我公司簽定的《商品房買賣合同》(合同編號：___________)

二、按照合同約定向我公司承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并協(xié)助我公司辦理合同解除的全部手續(xù)，否則我公司將采取法律手段追究您的法律責(zé)任。

特此通知

___________房地產(chǎn)開發(fā)公司

___________年___________月___________日

第3篇 解除商品房買賣通知合同

2023解除商品房買賣通知___________先生/女士：

您好，貴我雙方于___________年___________月___________日簽訂了《商品房買賣合同》及補(bǔ)充協(xié)議，約定由貴方向我司購買房號為___________住宅，共計(jì)___________平方米，單價(jià)___________元每平方米，總價(jià)___________元。同時(shí)，合同對付款方式、付款期限及違約責(zé)任等內(nèi)容也作了明確約定。根據(jù)商品房買賣合同第四條之約定，貴方應(yīng)及時(shí)足額支付房款，其中應(yīng)于___________年___________月___________日之前支付___________元，并于___________年___________月___________日前支付余款。如果貴方逾期付款，我司有權(quán)按日向貴方收取應(yīng)付款萬分之___________的違約金，如逾期超過90日，我司有權(quán)解除合同。但是，截至目前，貴司仍有___________元房款尚未支付，也從未向我司提出任何合理理由。針對以上情況，我司多次通過函件、電話等形式催促貴方盡快履行合同義務(wù)，繳清費(fèi)用，但貴方一直不予回應(yīng)，亦未采取任何實(shí)質(zhì)履約行為。

綜上所述，貴方已經(jīng)明顯違反合同約定，長期惡意拖欠房款的行為給我司造成重大損失，已構(gòu)成根本違約，達(dá)到了合同解除的條件。鑒于我司多次催促均無實(shí)果，為維護(hù)我司的合法權(quán)益，根據(jù)合同約定及我國《民法典》的相關(guān)規(guī)定，特以此函鄭重告知貴方：

一、自本通知發(fā)送之日起，即解除您與我公司簽定的《商品房買賣合同》(合同編號：___________)

二、按照合同約定向我公司承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并協(xié)助我公司辦理合同解除的全部手續(xù)，否則我公司將采取法律手段追究您的法律責(zé)任。

特此通知

___________房地產(chǎn)開發(fā)公司

第4篇 商品房買賣合同解除協(xié)議

商品房買賣合同解除協(xié)議

甲方：

乙方：

甲、乙雙方于 年 月 日簽訂了編號為no： 的《北京市外銷商品房預(yù)售契約》/《北京市商品房買賣合同》(下稱“該契約”)。現(xiàn)雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下一致意見：

1.甲方同意按本協(xié)議約定的時(shí)間及條件與乙方處理相關(guān)事宜，依該契約的約定，甲方應(yīng)向乙方返還雙倍定金、已付房價(jià)款及相應(yīng)利息共計(jì)人民幣 元，除尚未歸還之銀行貸款外，甲方需向乙方實(shí)際支付人民幣 元。銀行貸款部分款項(xiàng)共計(jì) 元由甲方 年 月 日直接返還予貸款銀行，并向乙方提供銀行的收據(jù)，做為乙方與銀行解除借款合同的依據(jù)。

2.雙方同意甲方按照下列期限，分期將除銀行貸款部分外的購房款直接支付給乙方：

(1) 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %計(jì) 元直接返還款項(xiàng)。

(2) 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %計(jì) 元直接返還款項(xiàng)。

(3) 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %計(jì) 元直接返還款項(xiàng)。

(4) 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %計(jì) 元直接返還款項(xiàng)。

(5) 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %計(jì) 元直接返還款項(xiàng)。

(6) 年 月 日之前，甲方向乙方支付款項(xiàng)計(jì) 元，以及交付返還全部銀行貸款后銀行所提供的收據(jù)。

3.乙方如系以銀行抵押貸款方式支付部分房價(jià)款的，自本協(xié)議簽署之日起至該契約正式注銷之日，每月應(yīng)向貸款銀行支付的抵押貸款月均還款(下稱“月均還款”)，由甲方支付，乙方給予必要的配合，且乙方無須再向甲方歸還。

4.甲方按本協(xié)議第2條第(6)款約定執(zhí)行完畢后，雙方另行簽訂解約協(xié)議解除該契約。自該契約解除后，乙方不再對該契約項(xiàng)下的房屋及其相關(guān)建筑享有任何權(quán)利，甲方有權(quán)另行處置該契約項(xiàng)下房產(chǎn)。在該契約解除之前，如果乙方不再要求退房、解約的，可與甲方另行協(xié)商。

5.甲方向乙方支付全款計(jì) 元之后，并且雙方簽訂解除該契約的文件生效后，乙方應(yīng)授權(quán)甲方至北京市國土資源與房屋管理局(下稱“房地局”)辦理該契約注銷登記手續(xù)之全部所需文件(包括簽署遞交房地局的解約協(xié)議、返還甲方開具的付款票據(jù)和合同等)。

6.甲乙雙方同意該契約之注銷登記手續(xù)于甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項(xiàng)后15日內(nèi)辦理。

7.本協(xié)議自雙方簽字之后甲方向乙方所支付首批還款計(jì)元到達(dá)乙方賬戶開始生效，壹式陸份，甲乙雙方各持叁份。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年 月 日

第5篇 商品房買賣合同合同解除

出賣人(下稱甲方)：_________________

法定代表人：_________________

聯(lián)系地址：_________________

聯(lián)系電話：_________________

買受人(下稱乙方)：_________________

身份證號碼：_________________

聯(lián)系地址：_________________

聯(lián)系電話：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂《商品房買賣合同》(合同登記號：_________________，下稱“購房合同”)及相關(guān)文件，乙方購買甲方號商品房(以下簡稱為該商鋪)，現(xiàn)經(jīng)雙方本著自愿、平等、互利的原則協(xié)商一致，就解除該購房合同事宜達(dá)成協(xié)議如下：_________________

一、甲、乙雙方自愿解除上述購房合同。自本協(xié)議生效之日起，雙方之間就該購房合同的爭議全部解決。

二、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后3個(gè)工作日內(nèi)持上述購房合同及其補(bǔ)充協(xié)議、收款收據(jù)原件等相關(guān)資料，向甲方辦理退房手續(xù)。

三、甲方應(yīng)于乙方辦理完畢退房手續(xù)后10日內(nèi)退還乙方全部購房款人民幣

拾萬仟佰拾元整(小寫元)并無須支付利息。

四、甲乙雙方自愿協(xié)商解除購房合同，雙方就上述購房合同的簽訂以及已履行和未履行的權(quán)利義務(wù)，均無任何異議，互不追究違約責(zé)任或要求賠償損失。

五、乙方應(yīng)配合甲方辦理購房合同注銷登記手續(xù)，若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權(quán)暫緩?fù)诉€乙方所有款項(xiàng)。

六、本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。本協(xié)議一式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份，政府相關(guān)部門留存壹份，均具同等法律效力。

甲方：_________________乙方：_________________

法定代表人：_________________

____ 年 _____ 月 _____ 日

第6篇 解除個(gè)人商品房買賣合同

2023解除個(gè)人商品房買賣甲方：

乙方：

****年**月**日，甲方與乙方簽訂《商品房買賣合同》(合同編號：****，下稱購房合同)。因甲方未能在約定期限內(nèi)交房，本著實(shí)事求是、互諒互讓的原則，甲乙雙方于****年**月**日對購房合同的履行情況進(jìn)行了溝通和評估，并對解除購房合同事項(xiàng)進(jìn)行友好協(xié)商，達(dá)成如下一致意見：

1、經(jīng)雙方協(xié)商同意，購房合同于****年**月**日予以解除。

2、甲方退回乙方已付房款人民幣貳拾萬玖仟玖佰叁拾叁元整，該款項(xiàng)必須于****年**月**日前全部退清。

3、乙方配合甲方到房產(chǎn)管理部門辦理注銷抵押登記備案事宜，該項(xiàng)所產(chǎn)生費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。

4、自本協(xié)議生效之日起，甲方或乙方均不得依據(jù)購房合同提出任何形式的違約或賠償請求。

本協(xié)議由雙方簽字生效。協(xié)議書一式二份，由雙方各收執(zhí)一份。

甲方：

法定代表人：(簽字)

乙方：

法定代表人：(簽字)

第7篇 按揭商品房解除合同起訴狀

原告：______________，性別：______________，民族：______________，_____________年_____月_____日出生，現(xiàn)住址：_____________，聯(lián)系電話：_____________

被告：______________法定代表人：______________注冊地址：_____________實(shí)際經(jīng)營地：_________________聯(lián)系電話：______________

案由：商品房預(yù)售合同糾紛

訴訟請求：_________________

一、解除原、被告于_____________年_____月_____日簽訂的《__________市商品房預(yù)售合同》。

二、被告返還原告已付購房款人民幣_(tái)____________元(辦理分期的寫首付金額，全款的寫全款金額)。

三、被告支付原告違約金_________________元(總房款_____5%)。

四、被告自_____________年_____月_____起至實(shí)際給付日止按照人民銀行同期利率支付原告已付購房款利息，(首付_____%÷365天)貸款業(yè)主適用。

五、訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。六、貸款業(yè)主與銀行另簽過貸款合同的，可同時(shí)將銀行列為第三人。

事實(shí)與理由：_________________

此致

__________人民法院

具狀人：______________

第8篇 商品房買賣合同解除協(xié)議范本

甲方：

乙方：

甲、乙雙方于 年 月 日簽訂了編號為no： 的《北京市外銷商品房預(yù)售契約》/《北京市商品房買賣合同》（下稱“該契約”）現(xiàn)雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下一致意見：

1.甲方同意按本協(xié)議約定的時(shí)間及條件與乙方處理相關(guān)事宜，依該契約的約定，甲方應(yīng)向乙方返還雙倍定金、已付房價(jià)款及相應(yīng)利息共計(jì)人民幣 元，除尚未歸還之銀行貸款外，甲方需向乙方實(shí)際支付人民幣 元。銀行貸款部分款項(xiàng)共計(jì) 元由甲方 年 月 日直接返還予貸款銀行，并向乙方提供銀行的收據(jù)，做為乙方與銀行解除借款合同的依據(jù)。

2.雙方同意甲方按照下列期限，分期將除銀行貸款部分外的購房款直接支付給乙方：

（1） 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %計(jì) 元直接返還款項(xiàng)。

（2） 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %計(jì) 元直接返還款項(xiàng)。

（3） 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %計(jì) 元直接返還款項(xiàng)。

（4） 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %計(jì) 元直接返還款項(xiàng)。

（5） 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %計(jì) 元直接返還款項(xiàng)。

（6） 年 月 日之前，甲方向乙方支付款項(xiàng)計(jì) 元，以及交付返還全部銀行貸款后銀行所提供的收據(jù)。

3.乙方如系以銀行抵押貸款方式支付部分房價(jià)款的，自本協(xié)議簽署之日起至該契約正式注銷之日，每月應(yīng)向貸款銀行支付的抵押貸款月均還款（下稱“月均還款”），由甲方支付，乙方給予必要的配合，且乙方無須再向甲方歸還。

4.甲方按本協(xié)議第2條第（6）款約定執(zhí)行完畢后，雙方另行簽訂解約協(xié)議解除該契約。自該契約解除后，乙方不再對該契約項(xiàng)下的房屋及其相關(guān)建筑享有任何權(quán)利，甲方有權(quán)另行處置該契約項(xiàng)下房產(chǎn)。在該契約解除之前，如果乙方不再要求退房、解約的，可與甲方另行協(xié)商。

5.甲方向乙方支付全款計(jì) 元之后，并且雙方簽訂解除該契約的文件生效后，乙方應(yīng)授權(quán)甲方至北京市國土資源與房屋管理局（下稱“房地局”）辦理該契約注銷登記手續(xù)之全部所需文件（包括簽署遞交房地局的解約協(xié)議、返還甲方開具的付款票據(jù)和合同等）

6.甲乙雙方同意該契約之注銷登記手續(xù)于甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項(xiàng)后15日內(nèi)辦理。

7.本協(xié)議自雙方簽字之后甲方向乙方所支付首批還款計(jì)元到達(dá)乙方賬戶開始生效，壹式陸份，甲乙雙方各持叁份。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年 月 日

第9篇 解除市區(qū)商品房租賃合同

2023解除市區(qū)商品房租賃甲方：乙方：寧__公司

甲乙雙方原于________年____月____日簽訂的房屋租賃合同，租賃房屋位于____市____區(qū)湖濱東__與麗景__相交處南__和5號樓第四層，總面積約為：10200平方米?，F(xiàn)因情勢變更無法繼續(xù)履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意，就解除該房屋租賃合同達(dá)成以下條款：

一、自本協(xié)議生效之日起，以上房屋租賃合同解除。合同解除后，甲乙雙方互不追究對方的違約責(zé)任。

二、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起____日內(nèi)，將房屋移交給甲方。移交前，乙方會(huì)同甲方驗(yàn)收房屋設(shè)施、設(shè)備及物品，驗(yàn)收合格后，乙方從承租的房屋內(nèi)搬走。

三、關(guān)于該租賃房屋的外裝修費(fèi)用，甲乙雙方協(xié)商聘請有資質(zhì)的單位，以該單位審定的結(jié)算價(jià)格為準(zhǔn)，多退少補(bǔ)。

四、乙方在管理使用該租賃房屋期間所發(fā)生的所有稅費(fèi)，包括：房屋產(chǎn)權(quán)稅、土地使用稅以及室內(nèi)的裝修、裝飾費(fèi)用等等，不再向甲方主張;甲方支付的39;室內(nèi)裝修、裝飾費(fèi)用貳佰萬元，也不再向乙方主張。本協(xié)議生效后，甲乙雙方就該部分費(fèi)用互不相欠。

五、乙方應(yīng)在移交承租房屋同時(shí)，將該房屋裝修施工圖紙以及其他與該房屋有關(guān)的圖紙、資料等全部移交給甲方。

六、乙方就該房屋的隱蔽工程，在租賃合同解除后甲方需要時(shí)，負(fù)有說明和配合的義務(wù)。

七、如乙方按照約定，履行了本協(xié)議的全部義務(wù)，包括第五條及第六條的附隨義務(wù)，甲方免除乙方所欠合同解除前的租賃費(fèi)。

八、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

九、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

甲方：乙方：

身份證號：法定代表人：

第10篇 商品房解除購房合同

2023商品房解除購房甲方：__(售房者)

乙方：___(購房者)

____________年______月______日，甲方與乙方簽訂《商品房買賣合同》(合同編號：____________，下稱購房合同)。因甲方未能在約定期限內(nèi)交房，本著實(shí)事求是、互諒互讓的原則，甲乙雙方于____________年______月______日對購房合同的履行情況進(jìn)行了溝通和評估，并對解除購房合同事項(xiàng)進(jìn)行友好協(xié)商，達(dá)成如下一致意見：

1、經(jīng)雙方協(xié)商同意，購房合同于____________年______月______日予以解除。

2、甲方退回乙方已付房款人民幣貳拾萬玖仟玖佰叁拾叁元整，該款項(xiàng)必須于____________年______月______日前全部退清。

3、乙方配合甲方到房產(chǎn)管理部門辦理注銷抵押登記備案事宜，該項(xiàng)所產(chǎn)生費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。

4、自本協(xié)議生效之日起，甲方或乙方均不得依據(jù)購房合同提出任何形式的違約或賠償請求。

本協(xié)議由雙方簽字生效。協(xié)議書一式二份，由雙方各收執(zhí)一份。

甲方：

法定代表人：(簽字)

乙方：

法定代表人：(簽字)

第11篇 商品房買賣合同解除書

出賣人(下稱甲方)：_______________

法定代表人：_______________

聯(lián)系地址：_______________

聯(lián)系電話：_______________

買受人(下稱乙方)：_______________

身份證號碼：_______________

聯(lián)系地址：_______________

聯(lián)系電話：_______________

甲乙雙方于________年________月________日簽訂《商品房買賣合同》(合同登記號：_______________，下稱“購房合同”)及相關(guān)文件，乙方購買甲方________號商品房(以下簡稱為該商鋪)，現(xiàn)經(jīng)雙方本著自愿、平等、互利的原則協(xié)商一致，就解除該購房合同事宜達(dá)成協(xié)議如下：

一、甲、乙雙方自愿解除上述購房合同。自本協(xié)議生效之日起，雙方之間就該購房合同的爭議全部解決。

二、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后3個(gè)工作日內(nèi)持上述購房合同及其補(bǔ)充協(xié)議、收款收據(jù)原件等相關(guān)資料，向甲方辦理退房手續(xù)。

三、甲方應(yīng)于乙方辦理完畢退房手續(xù)后10日內(nèi)退還乙方全部購房款人民幣_(tái)_______元整(小寫________元)并無須支付利息。

四、甲乙雙方自愿協(xié)商解除購房合同，雙方就上述購房合同的簽訂以及已履行和未履行的權(quán)利義務(wù)，均無任何異議，互不追究違約責(zé)任或要求賠償損失。

五、乙方應(yīng)配合甲方辦理購房合同注銷登記手續(xù)，若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權(quán)暫緩?fù)诉€乙方所有款項(xiàng)。

六、本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。本協(xié)議一式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份，政府相關(guān)部門留存壹份，均具同等法律效力。

甲方：_______________乙方：_______________

法定代表人：_______________

第12篇 買賣合同:解除商品房買賣合同通知書

解除合同通知書

致：

三河成功房地產(chǎn)開發(fā)有限公司：

陳永和(法定代表人)先生：

您好!

我與貴公司作為雙方當(dāng)事人xxx年xxx月xx日簽訂了《商品房買賣合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣人)應(yīng)當(dāng)在20xx年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(xxx號房)，但截至20xx年xx月xx日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構(gòu)成違約，本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán)，解除與貴公司簽訂的《商品房買賣合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí)，我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。

特此告知。

買受人: xxx

_____年___月___日

第13篇 商品房買賣合同解除合同

2023商品房買賣合同解除甲方：__有限公司

乙方：

__年__月__日，甲方與乙方簽訂《商品房買賣合同》。因甲方未能在約定期限內(nèi)交房，本著實(shí)事求是、互諒互讓的原則，甲乙雙方于__年__月__日對購房合同的履行情況進(jìn)行了溝通和評估，并對解除購房合同事項(xiàng)進(jìn)行友好協(xié)商，達(dá)成如下一致意見：

1、經(jīng)雙方協(xié)商同意，購房合同于__年__月__日予以解除。

2、甲方退回乙方已付房款人民幣_(tái)_元整，該款項(xiàng)必須于__年__月__日前全部退清。

3、乙方配合甲方到房產(chǎn)管理部門辦理注銷抵押登記備案事宜，該項(xiàng)所產(chǎn)生費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。

4、自本協(xié)議生效之日起，甲方或乙方均不得依據(jù)購房合同提出任何形式的違約或賠償請求。

本協(xié)議由雙方簽字生效。協(xié)議書一式二份，由雙方各收執(zhí)一份。

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

第14篇 商品房買賣合同解除之訴管轄

甲方：______________身份證號碼：_________________

乙方：______________身份證號碼：_________________

一、根據(jù)甲、乙雙方于_________年_________月_________日簽訂的《勞動(dòng)合同書》第七條第一項(xiàng)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，同意于_________年_________月_________日解除雙方簽訂的《勞動(dòng)合同書》，并同時(shí)終止雙方簽訂的《聘用廠長協(xié)議書》。

二、甲方同意于本協(xié)議生效后七日內(nèi)，一次性支付甲方前期工作報(bào)酬、工資、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金等共計(jì)_________(大寫：_________)元整，乙方同意接受。

三、本協(xié)議生效后，乙方不得再以任何理由向甲方提出任何賠償或補(bǔ)償要求。

四、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字或蓋章后立即生效;本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：_________________乙方(簽字)：_________________

第15篇 解除商品房租賃合同

2023解除商品房租賃出租人(以下簡稱甲方)：__________________

承租人(以下簡稱乙方)：__________________

甲、乙雙方原于______年______月______日簽訂的______合同，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致，同意該合同于______年______月______日予以解除。

并就解除商鋪?zhàn)赓U合同，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

一、雙方簽字生效后乙方在天內(nèi)將鋪位退回甲方。

如乙方不按時(shí)退租，每逾一天，需向甲方支付______元的違約金。

二、乙方需交清租金、水電費(fèi)等一切費(fèi)用。

三、退租時(shí)原有水、電等應(yīng)該保持正常，乙方不得損壞鋪內(nèi)設(shè)施和原裝修，損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

四、與相關(guān)費(fèi)用結(jié)算清楚后甲方向乙方退回所收共計(jì)______元的押金。

五、因乙方未能按期辦理完退租手續(xù)或給甲方產(chǎn)生任何損失，甲方有權(quán)用押金沖抵所欠費(fèi)用或損失。

六、乙方退租給他人產(chǎn)生的任何損失甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

七、本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決，本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同具法律效力。

甲方(簽字)：____________乙方(簽字)：____________

第16篇 解除商品房屋買賣合同

2023解除商品房屋買賣解除合同通知書致：

三河成功房地產(chǎn)開*有限公司：

先生：您好!我與貴公司作為雙方當(dāng)事人___年___月__日簽訂了《商品房買賣合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司應(yīng)當(dāng)在2023年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋，但截至2023年__月__日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構(gòu)成違約，本人作為合同一方當(dāng)事人現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán)，解除與貴公司簽訂的《商品房買賣合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí)，我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。